天验收，120天买受方安装调试完毕。超过120天，每天罚款总价5‰。”结算的方式、时间约定为：“合同签订后一周内付30％预付款，机床通过预验收后付50% ，判决适当，应予维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费x元由上诉人 ...

2005年的5月30日。对几次变更交货时间事实来看，是经双方同意的行为，2005年6月13日良凯公司前来武陟研究所提货，并在良凯公司人员在场的 认定事实清楚，程序合法，判决适当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费1095元 ...

连续两笔还款没有记载；④如果按被告王某某所说，这两笔款实际是还给原告的，那么此笔借款时间是2000年9月20日，借款本金x元，第一次还款时间是 。原审认定事实清楚，程序合法。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费925元由上诉 ...

某某之妻。 委托代理人余军，河南正声律师事务所律师。 被申请人(一审被告、二审上诉人)淮滨县妇幼保健院。 法定代表人孙某某，该院院长。 委托代理人洪流， 某某再审理由不能成立，本院不予支持。二审判决适当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款的规定，判决如下： 维持本院(2007)信中法 ...

质量检测的国家级最高权威机构。2、双方共同选择认可，经人民法院按法定程序委托，具备鉴定资质的国家级最高权威检测机构进行了检测并出具了《检验报告》。3、《检验 ，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费x元，由上诉人 ...

上诉人承担赔偿责任，必然导致以下问题无法解释：（1）商品房买卖合同显示被上诉人交房的时间为2007年10月，此时，如果被上诉人向买受人交房，并不导致因电梯 的案件事实不清，判处欠适当，上诉人西安电梯公司的部分上诉理由成立，其部分诉讼请求本院予以支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条一款（ ...

房屋买卖合同时就应知晓该规定，也应预见到由此可能停工的时间，该事项不属于双方合同约定的可延期事由中“政府规定政策性停工”范畴。关于燃气管道铺设影响项目 ，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费130元，由上诉人 ...

房屋买卖合同时就应知晓该规定，也应预见到由此可能停工的时间，该事项不属于双方合同约定的可延期事由中“政府规定政策性停工”范畴。关于燃气管道铺设影响项目 妥当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费93元，由上诉 ...

退货。综上，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 溪源公司辩称：x号仓单已失效， ，适用法律正确，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费x元，由上诉人上海 ...

公司支付工程款，是有意偏袒山通公司。综上，原审判决程序违法，认定事实及适用法律也存在错误。请求二审法院撤销原判，依法确认上诉人与山通公司之间的合同 X路局承担支付工程款的责任某无不妥。 综上，原审判决认定事实部分欠妥，所作判决应予纠正。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五 ...