，双方当事人均认可，经招投标，焦作一建公司（原焦作市第一建筑工程公司）中标，双方签订了一份《建设工程施工合同》，由焦作一建公司承建河南建丰公司开发的“太极 》第283条之规定，结合被告提交的证据，扣除由于原告延误面砖供应、修改外墙装饰、屋架变更、增加KZ4及基础坡道变更等原因造成的延误工期，两相折抵后 ...

一楼大堂，二楼商务中心公共区等地方由本公司从上海C建筑工程公司承包后转给邹a施工，现邹a施工完毕并验收合格但本公司因C公司未付款原因，尚欠邹 本院认为，原告邹a与被告A公司虽未就浦东B酒店扩建工程L1及LX室内装饰专业分包工程订立书面的建设工程施工合同，但从实际履行情况和A公司出具的工程款确认书看， ...

（以下简称中铁七局武汉公司）、河南奥鑫合金有限公司（以下简称奥鑫公司）建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2008年11月28日受理后，依法组成合议庭，于 该工程付款情况。 被告大禹山观光园提交的证据有，中铁七局武汉铁路建筑集团装修装饰有限公司收条一份，证明中铁七局武汉公司收方红升10万元保证金，委托方红 ...

法定代表人王xx，董事长。 委托代理人赵xx，上海市xx律师事务所律师。 被告上海xx建筑装饰有限公司，住所地上海市xx区xx镇X路X号X号。 法定代表人王xx 请求本院驳回原告的诉讼请求。 被告就其辩称，向本院提供如下证据： 1、《上海市建设工程施工合同》1份，旨在证明原告就拆房所处位置的建设工程 ...

有限公司（以下简称××防水公司）诉被告河南××建筑安装装饰工程有限公司（以下简称××公司）和被告蒋××建设工程施工合同纠纷一案，于2009年8月13日向本院起诉 具有法律上的约束力。从原告所提交的证据中证实，原告按合同约定进行施工后，被告蒋××未按约定支付工程款，为此，被告蒋××应承担付款的民事责任。 ...

被告陈述及上述有效证据，本院认定本案事实如下：原告荣晟建设公司系具有房屋建筑工程施工总承包贰级，混凝土预制构件专业叁级的有限责任公司，注册资本2608万元。2005 、墙体）完成时亦按上述的方式付款给乙方。当装饰工程完成时再付其总价的80%，其余款项待工程全部竣工验收结算审核完毕，在10天内凭乙方提供 ...

施工合同》，合同约定石家庄建工集团有限公司必须在2004年8月12日以前整体移交工程，逾期先扣除石家庄建工集团有限公司30万元的工期履约保证金，石家庄建工集团有限公司再向 大学新校区建设建筑工程施工合同》。合同的主要内容为：乙方承建甲方新校区X组团A、B、C、D栋楼的土建、安装、装饰工程；承包范围： ...

工程协议书，协议书主要约定，濮阳市实验小学将教学楼维修工程交由濮阳市馨雅装饰工程有限公司施工，工程内容按现场实际发生量结算，濮阳市实验小学出据有关手续，由濮阳市馨 ，印制了3000多册的宣传书籍，共花费118万元，全是赊欠厂家和建筑公司的，请求予以支援。2001年9月13日，原濮阳市教育委员会和濮阳市 ...

。 委托代理人黄某军，上海凯润律师事务所律师，特别授权代理。 申请人晋宁县第一建筑工程公司（以下简称晋宁一建）与被申请人昆明德亨房地产开发经营有限公司（以下 与德亨公司再行签订《兰坪县兰缘小区装饰工程施工合同》，该合同对装饰工程的工程款支付、材料供应、工程质量、付款办法和双方责任作出具体约定，工程 ...

授权。 本院于2009年3月4日立案受理了原告唐某某诉被告张某某、王某某建筑工程施工合同纠纷一案。被告张某某于2009年3月27日向本院提出对唐某某的 工程量及结算方式；2、2007年2月10日工程施工费结算清单1份，证明被告欠款的事实；3、协议书1份，证明国安装饰公司出资的情况；4、开封市国安装饰 ...