，双方存在合同属实；原告起诉不实，酿成纠纷是因原告提供的设备不合格，工程设计安装存在重大缺陷，属原告履行合同存在重大违约问题；由于原告违约在先，导致被告 、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）郑州迎宾商贸有限公司于 ...

许可证，导致相关管理部门多次勒令停工。其二，拆迁受阻。其三，施工面积增加、设计变更导致施工难度增大，工时延长。其四、原告未按约定及时支付工程款。 第三人 从西边第一套起）。 三、王某甲对上述交付义务承担连带责任。 四、驳回原告江苏中嘉建设工程有限公司其他诉讼请求。 案件受理费x元、鉴定费x元，共计x元 ...

，但被告仍然不断变更工程设计，致使工程延期至2008年4月完工。工程完工后，原告多次提请被告对工程验收，被告先后四次组织人员验收，同时又增加 承担。 综上所述，原告逾期竣工交付使用，依照施工合同和“补充协议”的约定，应承担违约责任，赔偿反诉原告的一切损失，协议约定，逾期一天罚款1000元，从2007年 ...

。原施工设计的部分项目进行了设计变更。工程竣工后，2005年8月22日、23日、29日，河南科技大学的工作人员王传文、高某某、李某某接收了A、 部分变更，故合同约定的200天的施工工期必然发生变化。双方对因设计变更导致工期变化的交工日期、责任承担、违约金等问题未进行约定，且河南科技大学实际接收四幢学生 ...

办理；合同标的为x元。合同经双方签字盖章后于当日生效。 合同履行过程中，设计工程进行了多次变更： 1、原告在施工中发现K7+400-K10+850段属西侧 支付，但作为合同的建设方，其有履行合同约定的义务，并承担支付合同价款的责任，故对被告的以上意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国民法通则》第一百零 ...

本院。 在审理过程中，福建隧道公司申请对隧道工程量及其工程造价进行鉴定。经本院司法技术室组织相关鉴定人员，对现场勘查实测，做出鉴定结论为：一、福建 工程量清单、图纸、隧道工程预算定额与工程量清单计价应用手册、西汉高速公路有限责任公司招标文件、隧道YSA排水半管检查表、施工图修改设计、材料结算明细表、内 ...

。 委托代理人孙晓敏，江苏彭隆律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）中煤地质工程总公司，住所地北京市朝阳区定福庄南里X号。 法定代表人李某某，总经理。 中煤公司认为鹏达研究所生产的钻孔机存在设计和制造缺陷问题且影响使用寿命造成贬值损失14.6万元，应当对此负有举证责任。但中煤公司对此不申请鉴定，亦未 ...

欲证明长征公司在与新兴航公司签订合同后，不想要原来设计的三层房屋，为了不承担赔偿责任就以种种理由不付进度款，最终重新建盖为六层 部分的上诉费7600元，由昆明长征自动化设备有限公司承担6840元，由云南新兴航钢结构工程技术有限公司承担760元。反诉部分的上诉费2343.93元，由云南新兴航钢结构工程 ...

万公司于2008年4月10日被迫撤离施工现场，酿成纠纷，对此利华包装厂应承担全部责任，渝万公司要求解除合同，本院予以支持。针对原告渝万公司的其余诉讼请求， 出具的通知，以及2007年5月23日出具的《利华包装厂综合楼外装及附属工程施工设计委托书》等证据证实。而被告仅以其与重庆巴州建司签订的《办公楼外装 ...