。 委托代理人：汤毅人，上海市嘉诚律师事务所律师。 上诉人岩土研究院因建筑工程一案，不服上海市浦东新区人民法院(1999)浦民初字第X号民事判决，向本院提起 关系，对沈某荣假借岩土研究院的名义，继续与芦潮港公司签订土方工程承包合同及工程款结算等行为，因被上诉人并不存在过错，岩土研究院对此不能免除责任。 ...

树苗成活率达95％以上，经甲、乙双方检查验收后，甲方一次性给付乙方所剩工程款。工程价款甲方按每棵12．00元给付。乙方所需的炸药物资乙方根据甲方在订购时 合同是虚假的。 本院认为，1998年12月13日秦某甲与尹某某签订的工程承包合同真实、合法有效，双方并无异议。尹某某虽然提供1999年2月22日与赵 ...

国贸集团公司代国贸房产公司向铝材公司支付工程款（略）元。国贸大厦玻璃幕墙装修工程末办理报建审批手续。1996年9月4日，成都市建设管理委员会对成都地区 适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》第四条，国务院《建筑安装工程承包合同条例》第五条第一款的规定判决:“一、维持成都市金牛区人民法院(1999 ...

。 原告针对其诉讼请求，向本院提交了如下证据： (一)证明其与被告存在建设工程承包合同关系的证据：1、被告与昆明江南建工贸(集团)公司签订的《建设安装承包 (集团)公司所有，该公司有权处理或变卖；双方并约定了其他权利义务。该合同所写承包方(乙方)名称为原告昆明江南建筑经营公司，但落款中乙方所盖印章为 ...

认为上述两份证据与本案没有直接关系。 温某某答辩认为：本案工程承包合同的效力不是争议的焦点，工程结算已完成，原审判决正确，请二审法院予以维持。 温某某 规定，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，但判决温某某对本案讼争工程享有优先受偿权错误，本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五 ...

某某于2003年9月17日签订了东营市河口区X乡X村文化大院《建筑安装工程承包合同》，原告王某某于2003年10月1日对被告东营市河口信通建筑安装有限 河口信通建筑安装有限责任公司针对争议的问题提交照片8张，证明王某某没有按照合同约定施工，完工不及时，质量不合格，所以工程款没有付清。上诉人王某某质证后 ...

两人投资开办的公司，2001年9月12日，合并到重庆长征建筑安装工程有限公司(以下简称长征公司)该公司具备设备安装三级资质，可承担投资额800万元及以下 （略）.04元，该案现已中止诉讼。大酒店从(2004)沙民初字第X号工程承包合同纠纷案中得知安装公司第一分公司与南海安装公司签订的是《配合协议》并非 ...

违约方应负责赔偿对方的经济损失，并赔付给对方总交易额10%的违约金。在工程承包合同签订前，即2000年3月22日，银龙公司收到了市政公司交来 与被上诉人约定的竣工日期，显属混淆概念而作出的错误认定；2、被上诉人在履行合同过程中临时变更设计方案导致工程量增加，被上诉人应当给付相应的增加工程款，原判决对此 ...

略）。 委托代理人：缪某，女，江西景德镇市卫生学校教师。 被告：新疆昆仑路港工程公司。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市火车西站。 法定代表人：侯某，该公司 公司(合同签订人蔡永东)与承包方广丰施工队(合同签订人刘某)签订了一份工程承包合同，合同除规定了工程地点、内容外，还规定：路基填筑土方(含挖、运 ...

分工。 被告泸溪县人民政府为支持自己的主张，提交了如下证据：①《沅江市兴沅建筑工程有限公司土建工程预付款明细表》，证明从1996年8月27日至1999年1月31日 》，双方无争议。③1995年11月23日，原、被告签订的《建筑安装工程承包合同》，双方无争议。④1997年10月17日，由原、被告、省安装 ...