原告支付过工程款。 原审法院认为：原、被告双方签订施工合同后，即开始履行，后因故停工，并协商解除了合同，原告在施工期间已完工程造价为x.69元，原告有权 全面履行的情况下才产生的让利，因上诉人的原因致使合同解除，上诉人不应享有12%的让利。二、上诉人将案涉工程另行发包，因被上诉人仅进行了基础部分施工， ...

工程量的48％，且被告在未征得原告同意的情况下擅自停工，其行为已构成违约。被告关于因原告的原因致使其停工的主张，证据不足，理由不充分，本院不予采纳。故 工程款多出（略）．48元，上诉人对该结果当庭提出异议并请求进复核，原审未予采纳。 另查明，被上诉人发包给上诉人安装消防工程之酒店的装修工程确于1997 ...

为了施工该公司已垫支大量资金，公司已决定今后不再垫付工程资金，由于新乡学院的原因，现在已给该公司造成了工期拖延，为此，向新乡学院提出支付该公司施工补偿 相应顺延的条件：发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行，设计变更及工程量的增加、不可抗力等，依照合同法相关规定，因新乡学院逾期支付 ...

第十条“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；……因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给某方 为其违约行为承担支付工程价款和赔偿损失的责任。因双方均不能确认每月工程审定量，致使不能确认工程停工前的工程资金占用情况，以（2008）渝五中法民 ...

及时发放，加之被告楼区建筑总公司没有道路建筑资质，国家修路专项资金不能领取等原因，原告被迫停工。原告停工后拟拖走机械设备。东岳村知道后便强行扣留了原告的机械 人岳阳县第二建公司王某丁”的欠条。后因东岳村原会计方新明作为隐形发包人的身份，扣留工程款不肯支付，致使欠原告的工资款无法到位。2007年2月8日 ...

施工合同》及《补充协议》各一份，协议约定：“甲方将荔浦迪海家园工程发包给乙方，协议还约定，合同价款及结算方式，按实际发生的工程量和设计变更的施工 竣工结算书后却不按合同约定提交审计部门审计及确认原告的结算结果，致使原告的剩余工程款140余万元、停工损失x元及利息x元至今仍无法收回，为此，原告诉至一审 ...

诉讼。尚欠的x元未能给付的原因是原告（反诉被告）在履行合同过程中有如下违约行为：1、原告没有按约定的机械台班及时进场作业，致使工程开工延期，造成反诉原告没有 被建设办（业主）清某，造成答辩人（发包人）的经济损失为x.75元，故提出反诉，请求法院：1、判令原告赔偿因违反《建设工程合同》造成反诉原告的经济 ...

过错在于在施工现场没有架设安全网，没有履行对施工人员进行劳动就业训练的义务，从而致使被上诉人贾某某受伤；而林州九建违法转包工程给何某某，何某某及林州九建 理解与适用》第十一条第二款规定：雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受分包或者分包业务的雇主没有相应资质 ...

的90%及合同保证金，开发方未能按时支付全部款项，承担全部工程款的10%违约损失费；停工后造成工期紧，施工方需加班加点，增加投入措施，开发方应给予施工方总造价2%的 工程应当支付的工作人员报酬、材某款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，靖州工程公司对承建的飞山摩托车市场、 ...

了《建筑安装工程合同书》，合同约定：天兴工程公司将川气东送管道工程发包给石柱工业公司承建，发包方按现场实际完成的工作量以砌筑块石140元/立方米包干价 施工期间，因天兴工程公司与当地农民的赔偿问题，当地农民不许石柱工业公司施工，致使石柱工业公司于2007年12月12日停工一天，当天工人28人，2008 ...