帐户被查封，无法支付剩余工程款。而北京金港直至2004年1月13日才具备工程竣工交付条件。2004年3月16日前北京金港交付了除X号楼以外的房屋钥匙， 所显示内容”包括上述内容，故对北京金港的本项主张不予采纳。根据《建设工程竣工验收》及讼争工程的设计单位、监理单位的《说明》，上海国基主张竣工日期为 ...

，应受法律保护。双方当事人应当按照合同约定各自履行相应义务。工程竣工移交后，在合同约定的工程质保金支付条件成就时，成都投资公司应当将质保金x.93元支付给灵犀 灵犀电信公司辩称，2002年10月20日的《竣工验收报告》，实际是整个金色阳光二期A区X组团的建设工程的验收，并不包含本案所涉两份合同的内容。 ...

工程是双方施工合同约定支付某程价款的基本标准，而市优工程则是双方合同约定的最高标准或奖励条件，在工程符合基本标准而未达到最高标准时，因基本标准符合合同的 质量等级。因被告的原因致使建设工程质量不符合合同约定的，原告有权要求被告在合理期限内返修。但原告在该工程通过相关部门组织的竣工验收后，明知该工程质量 ...

。 前述事实，有当事人陈述及场地土方平整及临时路工程施工合同复印件一份、现场签证单复印件一份、竣工验收单复印件一份、申请付款审批单复印件一份 用商品房抵顶被上诉人的工程款；2、判令被上诉人承担本案诉讼费用。被上诉人辽宁市政建设工程有限公司答辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回 ...

延长；第12条第3款约定“设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在三天内提出处理意见 意思表示，内容不违反法律规定，应认定为有效合同。虽然中港四局二公司在工程竣工验收合格后，未按照合同的约定及时提交结算报告，但根据业主单位、施工单位和监理 ...

依法办理施工报建手续，依照建设部《工程建设项目报建管理办法》规定，该工程不具备发包和施工条件，因此原，被告签订的工程承包合同及补充协议无效，由此造成 项目的报导；(6)三亚方圆公司西线油站建筑安装工程承包合同书；(7)单位工程竣工验收质量核验证书5份；(8)工程签证单1－37；(9)1999年7月9日 ...

影响学校的正常工作和生活，良信公司按佛山技校的要求主要利用学校放假期间从事上述工程建设。2001年12月11日至2003年12月2日，佛山技校分别签收了良信 款第一、二项错误，该条适用的前提条件是工程竣工验收合格，但本案的工程一直都没有经有关政府部门竣工验收合格，也没有验收，不能适用该规定。且被申请人 ...

因此质量问题不确定。 综合上述认定的事实，本院认为(一)双方当事人于1996年鉴定的建设工程施工合同因双方均不主张无效，合同内容也不违反国家法律法规，不损害 承包合同条例》第八条第一款第8项“发包方负责组织工程竣工验收”、第十三条第二款第3项“工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或 ...

变更后的反诉请求，向本院提交如下证据： 1、营业收入证明、人工某资及消防验收合格意见书、律师函，证明反诉被告迟延交付造成损失。 2、照片一组，证明反诉被告 某收合格，承包人请求参照合同约定支付工某价款的，应予支持。 第某三条建设工某未经竣工某收，发包人擅自使用后，又以使用部分质某不符合约定为由主张权利 ...

月20日、2008年3月21日、2008年10月11日分别签订了工程承包合同，就被告粉体厂工程建设，双方约定了权利义务，原告自签订合同后，依约适当及时履行 四十条第二款的规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为５年，自竣工验收合格之日起计算。原告承建的 ...