）算表及编制说明，证明工程竣工验收后石林地税按照《建设工程施工合同》的规定委托了云南省房地产评估事务所对工程进行结算。 五、通知、报告及关于综合楼工程 有关问题的复函，证明石林地税对计算标准的补充及双方在云南省房地产评估事务所结算报告作出后商定重新委托中介机构结算，结算经县招标办盖章认可的情况。 六、 ...

工程款数额的重要依据，有悖于法。核定单上，张彦青未经授权，无权签字确认建设工程的工程量和工程造价；核定单上数据有涂改、删除或添加，但均无附签确认，属 法律规定，应认定为有效合同。虽然中港四局二公司在工程竣工验收合格后，未按照合同的约定及时提交结算报告，但根据业主单位、施工单位和监理公司签字确认的核定单 ...

1994年3月28日至4月28日。工程造价为（略）元(包括税金)。工程竣工后，恒晖公司应根据竣工报告，会同设计单位、市建行、市建委质检 ，珠海市质检站、中南勘察设计院珠海院、建设银行珠海市分行等有关单位对已完工的横琴市场综合楼工程进行了验收，并制作了“单位工程竣工验收证明书”。该证明书中“施工单位”是 ...

已完成工程报表和结帐单送发包方和建行复核，五天内应办完拨款手续。工程竣工验收交付使用后15日内，发包方支付工程款的99．5％给承包方，余下0．5％ 海联公司称农垦公司未按合同工期交工，逾期513天，应承担逾期违约金。但根据工程竣工报告表明，造成工期延误的主要原因是因承台基础变更、停水停电、海联公司未能 ...

锦云摩托车城综合楼(以下简称综合楼)工程，一九九六年九月经市质监站、建设、施工等单位一致评定为“主体合作”，一九九七年三月该工程竣工验收时，上述部门一致评定该 递交书面申请，要求对综合楼火灾前的质量情况核定等级，被告只同意就该工程的现有质量状况核定等级，并以原告未递交全套技术资料和综合楼现在存在质量 ...

140000元。2009年2月20日，被告鼎立武汉分公司就川惠娱乐城装饰工程在《工程竣工报告》上签字盖章，注明：根据合同约定，我方已完成合同规定的全部 施工协议无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某的规定：合同无效，但工程竣工验收合格，承某人请求参照合同约定 ...

证据17、18系河南华厦建筑材料检测有限公司对混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度作出的检测报告，该证据客观真实、形式来源合法、与本案有关联性，本院予以认定。对原告提供 纠纷案件适用法律问题的解释》第某“建设某程某工合同无效，但建设某程某竣工验某合格，承包人请求参照合同约定支付工程某款的，应予支持”的规定， ...

不予质证；证据6为原告庭后录制光盘，与原告主张没有关系。 对平顶山市中鼎建设工程咨询有限公司出具的编号为中鼎【2011】造价鉴字第X号鉴定书，被告认为 漏雨是否是由于安装太阳能及人员活动造成的；另外，涉诉工程虽然没有按照合同要求进行最终验收，没有出具竣工验收报告，被告即安排用户入住，根据《建筑安装工程 ...

（以下简称原告）诉被告河南省郑州西南绕城高某公路某设有限公司（以下简称被告）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托 异议，认为根据《公路某程交（竣）工验收办法》的规定，公路某程验收分为交工验收和竣工验收，该证据仅仅是交工验收的相关资料。第四组证据4.1被告对 ...

年4月30日，否则罚承包人每平方10元。工程变某按发包人现场签证据实决算，验收与结算约定竣工验收备案后结算。工程款支付方式约定工程款汇入承包单位法人账号 实质是决算书这一事实，认为审计报告是温馨置业单方出具的内部行为，是错误的。2、根据《最高人民法院关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 ...