工程进度及施工周期；负责按合同约定，按质、按时、按量完成生产任务，由此造成工程延期后果由乙方向甲方赔偿全部损失；材料按照指定标准站内标牌制作，颜色按照 最终确定的设计图，广告制作部提供的附件1首行显示为“北京多纳盛铭标识设计有限公司提供的原始设计图”，故不能证明该附件是最终确定的设计图。标识公司安装的 ...

每千瓦时0.7元，是由沈阳方圆集团康平铝厂有限公司负责代缴。”从施工现场原告工作人员李秉义签字确认的施工用电通知单，原告实际发生电费x.10元。 再查明： 变更单真实性没有异议，但认为建行审计时已将设计变更内容费用计算在工程造价内。原告主张建行审计结论中漏掉设计变更费用，其未向法庭提供能够证明建行审计 ...

，住（略）。 委托代理人闫向阳，北京市证天律师事务所律师。 被告北京市建筑装饰设计工程有限公司，住所地北京市朝阳区甘露园甲X号。 法定代表人陈某某，总经理。 委托代理人李 公司向胡某某提供了图纸和尺寸表，图纸和尺寸表中有建筑公司的工作人员签字，且胡某某向建筑公司提供了价值x元的货物。建筑公司否认在图纸 ...

；第三组，原、被告双方变更合同通知单，证明工期延期；第四组，天气影响工作人员施工情况，证明工期延长；第五组，施工停电影响延期；第六组，三能（水、电、 》计划工期为96天，其中对于2005年11月2日后应跃博公司的要求而设计变更所引起的工程延期期限，本院酌定为36天，即应从上述延误的362天工期中扣除， ...

代理人杨显军，河南三贤律师事务所律师。 委托代理人武某某，系邓州市市政工程公司工作人员。 原告河南太平洋建设投资有限公司（以下简称太平洋投资公司）与被告邓州市人民政府（ 、道路、沿石、平石、排水、花带、北京大道南—环转盘工程，”经验收分项符合设计及规范要求，用于证明原告履行了合同约定的施工义务，交付了 ...

的25天，实际施工245天，已逾期170天。建设公司主张地质问题、设计变更问题、工程进度款的支付问题、图纸的交付问题等影响了施工工期，但由于建筑 ：建筑公司必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。根据以上约定，科技园公司于2006年 ...

总工程师王某的资质证件过期，二人的资质证件均属无效证件，不具备从事建筑工程施工技术人员的主体资格。证据4、厂房、办公楼存在建筑质量问题的照片22张，证明 因乙方原因造成的质量缺陷由乙方无偿保修。第十条违约责任乙方责任约定：工程质量不符合设计规定，乙方无偿修复。乙方无故不能按合同规定的期限完工，逾期一天 ...

工程包给不具备相应资质的蒋某施工，双方之间的行为虽然无效，但昆明勘察设计研究院与工程的发包方终止合同，并结清了工程款，同时，蒋某、昆明勘察设计研究院已 责任在被上诉人，举证不能的后果应由被上诉人承担。冯云龙并非上诉人的工作人员，上诉人从未设立过项目部这个机构。从被上诉人在一审陈述的事实看，与其进行结算 ...

，内容真实，本院予以确认。 15、被告仁恒公司提交的证据12、装修设计图纸，证明工程按图纸施工。信网公司对真实性有异议，认为没有经过信网公司签字认可 没有图解，认为消防材料与本案无关联性；仁恒公司提出现场施工时根据信网公司人员现场指导对图纸进行了修改，但因为时间问题没有签订书面协议。本院认为在中国电子 ...