、企业法人营业执照、法人身份证明，证明伟业公司某备法人资格。2、老年人建筑设计规范x-99，证明老年人及老年人建筑具有法定标准，原告居住的D号楼不是 工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性 ...

、企业法人营业执照、法人身份证明，证明伟业公司某备法人资格。2、老年人建筑设计规范x-99，证明老年人及老年人建筑具有法定标准，原告居住的D号楼不是 工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性 ...

中心及林同炎、李国豪土建工程咨询有限公司签订《技术服务合同》和《建设工程设计合同》，但未向对方支付相应的测绘费和设计费。 2003年6月20 ，判决如下：一、普兰店市教育局于本判决生效之日起十日内给付上海健生运动场工程有限公司工程款1,065,773元及利息(自2006年4月1日起按照中国人民银行同期 ...

的规划设计费后，仅给付了原告1万元前期规划设计费。2007年9月，原告规划设计的报告及预算书经国土资源部审核通过，江西省财政厅和国土资源厅联合下文，同意以 ，并提交了《东乡县杨桥殿-小璜土地整理项目建设工程设计合同》、《东乡县杨桥殿-小璜土地整理项目建设工程测量合同》及工作图纸，证明抚州水电勘测设计院 ...

生产车间的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金 中建七局分别延误了176天和186天的工期，其应承担相应的违约责任。因设计变更引起工程量变化，原审法院酌定扣除36天延工日期，符合实际情况，由此认定中建 ...

工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：“承包人非法承包、违法分包建设工程的施工合同无效。”据此可以认定该《内部承包合同》无效。该合同既然无效， 傲博公司请求延长工期或就此问题进行协商，其未请求延长或进行协商应视为变更原设计后自己也能按照合同约定的工期如期完工，况且中设公司也未提供证据证明 ...

纺建设计院)与上海市闸北区教育局校舍基建管理站(以下简称闸北基建站)签订了一份《上海市建设工程设计合同》，合同约定：闸北基建站委托纺建设计院承担“闸北区社区学院”的 基建站支付了全部设计费。此后，方泰公司拟定了一份“闸北区社区学院”装修设计合同，要求闸北基建站盖章，闸北基建站未盖章。 审理中，方泰公司 ...

面地相邻。2008年11月26日，绥宁县X乡规划勘测设计院为原告《李某住宅建设道路红线控制图》，并加盖被告单位行政审批专用章。2009年11月5日，绥宁县 或者省、自某、直辖市X镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《湖南省实施办法》 第二十五条在城市X区内 ...

工程有限公司(以下简称恒达公司)与被上诉人梁平县X乡X村民委员会(以下简称龙磨村委)建设工程施工合同纠纷一案，梁平县人民法院于2008年10月16日作出(2008)梁法民初字第 恒达公司利用严某某承包时成型的5.6米宽的桥台，将其改造达到设计要求，仍属按图纸施工，系恒达公司的合同义务，其不能以此主张 ...

路基施工队财务管理的函告》。 第二组 1.《渝湘高速公路黔彭某D16合同段路基原设计工程量》1份。 2.《渝湘高速公路黔彭某D16合同段路基队变更工程量》1份 八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十三条之 ...