申请再审人(一审被告、二审上诉人)：四川省达县建筑工程公司驻平工程处。 法定代表人：吴某，该单位总经理。 委托代理人：王某某，该单位副经理。 委托代理人：边晓，河南首位律师事务所律师。 申请再审人(一审原告、二审上诉人)：平顶山市X组。 诉讼代表人：苗某丁，该公司清算组组长。...

十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9897元，保全费4500元，恒利建筑公司负担4595元，湛河区煤炭局负担9802元。 湛河区煤炭局上诉 竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。对湛河区煤炭局上诉称平顶山市X区工程质量监督站没有工程质量监督资格，所作的单位 ...

”的义务。第三人无异议。 证据五，《重庆市建设工程质量问题整改通知单》一份，用以证明质量监督站对工程质量提出整改通知。庭审质证时，本诉原告提出不能 交纳工程质保金3万元。2005年5月17日，秀山土家族苗族自治县安全生产监督管理局作出秀山安监管令二字[2005]第X号整改令书，认定泰兴公司所承建的工程 ...

书面说明以及当事人陈述等证据为证，本院依法予以认定。 本院认为，原、被告间的建设工程分包合同关系，合法有效。双方理应依约履行各自义务。双方都违反合同的， 。但从有关验收记录来看，在原告于2006年4月23日完成隐蔽工程施工并申请验收后，工程质量监督部门于同年7月21日才进行检查验收，且认为存在一些问题 ...

：1、本工程质量经双方研究要求达到。2、承包方必经严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。3、 。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十一条规定，即因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、 ...

型”挖机在江东腰古坡垃圾站从2008年2月至2008年10月施工作业的台班费x元； 3、苏某于2011年3月23日（借据时间2010年系笔误，应为 处理场工程施工质量验收申请报告、靖州县城市垃圾处理场工程竣工验收申请报告、建某工程质量监督报告”等文件。该备案书是勘察、设某、施工、监理、建某各部门共同对 ...

处理场工程施工质量验收申请报告、靖州县城市垃圾处理场工程竣工验收申请报告、建某工程质量监督报告”等文件。该备案书是勘察、设某、施工、监理、建某各部门共同对靖 x元。2010年7月20日，被告苏某与原告赵某就“神钢200型”挖机台班费进行结算，被告苏某于当日立下欠据，欠原告赵某“神钢200型”挖机在江东 ...

上诉人（原审原告）平顶山市德宝建筑公司清算组，住所地:园林路X号院。 诉讼代表人苗某某，清算小组组长。...

修改图纸增加造价到付款期限时，按原付款比例追加付款。本工程由外贸公司职工代表监督小组进行质量监督。由组长黄文政、设计师邱皇组成质检小组，并由 本院经审理查明的事实与原判基本一致。 本院再审另查明，外贸公司因与市政公司建设工程施工合同纠纷一案，不服儋州市人民法院（２００５）儋民初字第６４０号民事判决， ...