机场公司和三亚航建于１９９３年６月１日签订的＂凤航大厦＂《建设工程之施工合同》系双方真实的意思表示，且形式完备，内容合法，为 ；以上共计机械停置补偿费１０３６０６５．１１元。＂凤航大厦＂工程停工损失总计为９４４４８．２３＋２９３２２４．６５＋２７４３６５．００＋１０６０６５．１１＝１８９８１０２．９９ ...

指令对第二合同段实行分包；2、原审判决对“中铁二公司”与中建七公司签订的协议书第九条第2项断章取意；3、判决认定人员、设备进场时间缺乏根据； 代原告支付欠款85万余元。5、河南省建设厅颁发的《建设工程中途停工损失补偿办法》，证明原判采信的损失评估报告没有依据。6、中铁五局（集团）有限公司平临高速公路 ...

16日涉及徐某某和窦永昌的“解除康居花园X号楼X区X区工程建设内部转让协议书”第一条显示“见证方负责将X号楼X区X区决算后，标的的28 付款）=x.84元 工程款x.84元—x.91元（管理费）=x.93元 工程款x.93+停工损失补偿款x.86=x.79元 以上数字均按不计取社会保险费进行工程计算。...

机场公司和三亚航建于１９９３年６月１日签订的＂凤航大厦＂《建设工程之施工合同》系双方真实的意思表示，且形式完备，内容合法，为 ；以上共计机械停置补偿费１０３６０６５．１１元。＂凤航大厦＂工程停工损失总计为９４４４８．２３＋２９３２２４．６５＋２７４３６５．００＋１０６０６５．１１＝１８９８１０２．９９ ...

二公司没有提交计算依据，答辩如下：1、按照城建二公司提交的该组证据《建设工程中途停工损失补偿办法》中第二十三条之规定，仅限于不能移动的尚未拆迁的机械， 2、在本案本诉城建二公司代理意见以充分的事实和法律依据证明了《建设工程施工合同补充协议书》为“黑合同”性质，请认定无效。3、相关法律规定合同无效为绝对 ...

中心有限公司（以下简称世贸公司）因与被上诉人江苏省华建建设股份有限公司海南分公司（以下简称华建海南分公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服海南省海口市中级人民法院（２００７） 后，便停止了施工。工程停工后，原告处于待工状态，直至双方签订了Ｇ栋工程续建《协议书》。因此，原告虽完成了Ｅ栋工程的施工，但《海南 ...

证明工程不得分包；2、商丘市梁园区等法院民事裁定书等文书。证明原告将工程进行了分包；3、协议书。证明原告借款20万元；4、原告收款收据27张。证明已付 赔偿2006年元月21日至2006年10月24日的看场费。根据《建设工程中途停工损失补偿办法》第十一条规定：“施工场地在5000㎡以内的设看护人员2人 ...

》及豫建设标【2003】X号文《河南省关于印发建设工程中途停工损失补偿办法的通知》中计算原则。X号文第八条：停工日期均以日历天计算。计算停工损失时， 13吨，超出图示用量的钢筋不在鉴定范围之内。6、关于地板砖、吊某、涂某协议书的问题。花岗岩价格依据相关价格信息发布价；石膏板天棚凹槽（施工方所指窗帘盒） ...

2KM之内落实取土点或卸土点。”在招标文件的第三章“建设工程施工合同”第一部分“协议书”中关于承包范围规定为“施工图和工程量清单列明范围。”第三部分“ 还涉及以下几项费用：一是宝钢公司所称诉争工程停工损失部分，包括宝钢公司提出的工程水电费用246,366.36元、地库机械机具费用1,006,086.6 ...

日立案受理。依法由审判员王斌适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郑州市现代建设有限公司委托代理人邱学金，被告郑州大宇房地产开发有限公司委托代理人骈某某到庭参加 40元/每人/昼夜”。 上述事实，有原、被告陈述，施工协议书、决算表、建设工程中途停工损失补偿办法（试行）予以认定。 本院认为，原、被告的施工 ...