盛律师事务所律师。 浦口区人武部因与南通万通公司南京分公司建设工程施工合同工程款纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院(2001)宁民初字第X号民事判决，向本院提起 征兵大楼和住宅楼的《建设工程规划许可证》， 1997年8月6日，南通万通公司南京分公司与浦口区人武部签订一份《建设工程施工合同》，约定： ...

东路X＃楼与北侧建筑间距计算书； 12、建设工程施工许可证； 13、响水县人民法院民事裁定书； 14、建设工程定位记录、定位图； 提供的法律依据有： 雷中心签署意见“已列防雷安全管理同意建设”。2004年4月26日，响水县城市建设档案室签署意见“江苏省建设工程档案报送责任书已签订”。2004年4月10 ...

责任。 上诉人宏大公司的上诉理由是：1、工程停工原因是对方没有及时办理施工许可证所致，这一事实已为江苏省高级人民法院的判决确认。2、原审法院判决宏大公司 东方建材厂、鸿发公司联合开发，东方建材厂和鸿发公司系与宏大公司签订的建设工程施工合同的合同相对人，鸿发公司具备本案诉讼的主体资格。虽然鸿发公司认为 ...

397.6751万元。4、延迟竣工的原因在于原告，有四个方面，其一，原告没有及时办理施工许可证，导致相关管理部门多次勒令停工。其二，拆迁受阻。其三，施工面积 连带责任的问题。由于王某甲与中嘉公司系挂靠关系，而江苏省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》第二十五条规定，挂靠人以被 ...

（以下简称建筑公司）因与被上诉人无锡市宁宁服饰厂（以下简称服饰厂）建设工程施工合同纠纷一案，不服无锡市惠山区人民法院(2010)惠阳民初字第X号民事判决，向 许可证的问题，服饰厂提供了相关的申领手续及缴费凭证，以证明未能领取施工许可证的原因是建筑公司未提供相关资料，建筑公司对此不予认可，由于双方均无 ...

姚某某股东权证书，被告公司关于聘用姚某某文件、被告企业营业执照、资质证书、安全生产许可证，2007年3月3日订立的补充协议、徐州方园钢结构建筑 双方之间的建设工程施工合同虽然因为被上诉人超越其资质等级而导致无效，但被上诉人超越资质等级承揽上诉人的钢结构工程并不是导致工程倒塌的直接原因，根据江苏省建筑 ...

（原审被告）无锡市银央大地商业发展有限公司。 被上诉人（原审原告）海南南疆建筑工程有限公司巢湖分公司。 上诉人无锡市银央大地商业发展有限公司（以下简称银央大地公司 进行。至一审法庭辩论终结，银央大地公司仍未办理太湖明珠花园工程的建设工程施工许可证等相关批准手续。 原审法院经审理认为：一、关于双方签订的 ...

九条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》 承装（修、试）电力设施许可证的原件，其提供的建筑业资质证书不能证明其在涉案工程的合同签订及工程施工中具备相应的施工资质，应当认定安宁昆山分公司就 ...

日开工（以甲方开工令为准）。合同形式为“固定总价合同”，工程报价方式为“江苏省建筑与装饰工程计价表（2004）及配套文件规定”，投标保证金为1万元。地下 .8万元减少至1850万元，也是双方未能签订建设工程施工合同的原因之一。3、无锡某建筑设计咨询公司未向建设行政主管部门领取施工许可证，未按规定办理 ...

后双方于2008年3月28日签订了编号为x-（II）-x-3#地工程X号建设工程施工合同。合同约定，第一流水段开工日期为2008年4月14日，竣工 缴纳农民工工资保证金、办理安全监督证件及办理合同备案手续，导致工程无法办理和领取施工许可证，最终该工程由于被告无履行合同的能力而未完工。由于被告的原因以致 ...