是为了便于办理有关证件及报建手续，双方并未实际履行该合同。从实际情况来看，工程建设施工均是依照明臣公司、城建公司之间签订的补充协某书来履行。南宁军分区 过程中受雨天及设计变更影响，工期应当顺延。本院认为，降雨是一定气候条件下常见的天气现象，施工方一般会且应当根据气候规律对当地的天气情况有所了解并在确定 ...

》仅在《合同书》中约定工程预算７５０万元，对于工程设计及变更、工程结算等建设施工合同必须的关键条款均没有任何约定，连工程设计也由金宇公司自行聘请三亚市 鉴于原审法院根据金宇公司申请委托的中恒信公司所做的鉴定结论本身并不存在问题，故可参照原审判决认定的超出７５０万元垫资款部分即３５２９９０５．３１元，由 ...

其代光大银行支付电费及项目设计费的主张能否支持。1、关于双方对工程款约定的问题。双方签订的《合同书》第二条约定：＂乙方(金宇公司)按三星级酒店标准对该 》仅在《合同书》中约定工程预算750万元，对于工程设计及变更、工程结算等建设施工合同必须的关键条款均没有任何约定，连工程设计也由金宇公司自行聘请三亚市 ...

、小拱棚费用损失x元，共计请求被告赔偿损失x元。 原审法院认为：被告在修路施工过程中，因降大雨，民工放水（石灰水）致原告日光温室大棚等3.55亩菜地 面积、赔偿标准、赔偿年限、王某某建温室大棚花费情况及应否赔偿大棚建设费用上。关于土地面积问题，根据本院2001年6月28日勘验笔录等证据，原审法院认定王 ...

诉讼费某律师代理费15，000元。 原审法院另查明：仁虎公司与青园公司签订建设工程施工承包合同，由仁虎公司将其制药工程(建筑面积4，870.15平方米)包括钢结构 无法操作的情况下，通过鉴证单由设计单位准许进行适当的操作变更属工程中正常的解决问题的方法，不属于仁虎公司所主张的冶金公司存在未按图纸施工的 ...

某、周某某签名。合同签订后，四分公司组织人员进场依约对所承包的工程项目进行施工，其负责人吴某某亦到过该工地行使了相关职务行为，期间，欧某昌永、 欧某某之间存在桥梁木方、模板买卖合同关系并拖欠货款x元的事实是否正确的问题。上诉人广东煤炭建设公司承认曾于2009年4月2日授权委托黄某与云南路桥公司联系洽谈 ...

，不存在施工过程中将层数另增加一层的情况，且在建设工程施工中对设计作调整也是很常见的。一审判决既然认定了2004年7月6日双方所签的《建设 的施工现场签证单，原审认定“补充签证”没有依据。3、原审判决认定“由于工程设计变更及地皮问题影响了工期”既无证据证明，也无损失数额的鉴定。4、双方在补充协议中约定 ...

的依据，因此构成违法行政行为。 关于亿星公司的燃气经营资格和燃气经营经验问题，在国务院2002年宣布取消的审批事项目录中，取消了燃气经营资格审批制度。 事务所2004年11月22日出具的审计报告、益民公司与中国水利水电闽江工程局东南分公司建设施工合同及后者的索赔函、益民公司与河南建原燃气工程公司施工 ...

组建，后来解散)并存的状况，市政府常务会议作出决议称:“不管什么情况，在没弄清问题之前，益民公司铺设管道工作必须停止，此事由市规划管理局负责落实”。同年9 事务所2004年11月22日出具的审计报告、益民公司与中国水利水电闽江工程局东南分公司建设施工合同及后者的索赔函、益民公司与河南建原燃气工程公司 ...

扣减。3、道某、水电等市政设施建设问题，市政设施是商品房开发中的一个重要配套设施，能够成为影响商品房建设施工、竣工验收以及商品房买卖的重要因素，开发商在 设施建设不属于非出卖人能控制的因素。降雨是一定气候条件下常见的天气现象，九洲公司作为房地产开发商，在订立商品房买卖合同时，应该根据气候规律对当地的 ...