村境内干活，他们还是代表村上要干活，如果他们阻碍刘方施工，会使我们的工程也无法施工，会耽误钻井的工期，我就说让他们和刘方协商某决。后来他们达成协议合作干 达成协议后，就开始施工了。和商某波合作只是口头协议，没有合同。现在这个工程已经干完了，但工程款还差一部分没有结算完。因为王某甲是书记，他是代表村上跟 ...

说只认我，不认于某，所以我就将剩下的工程干完了。从工程总造价中于某领取了x元，除过下欠部分剩下的钱都由我领取了。 被告甘州区X村民委员会未做 干了，我们只认曹某。经过开会，后期工程完全是曹某完成的。包括去年我们给农民工的工资也都是曹某出具的条据，我们付款的。现在还欠曹某工程款5000多元。 经审理查明 ...

；(拱石厚度由68CM变为80CM)是我们做好的，不要求增加工程款；村里要68CM，我自己做的80CM，李某某做工程时拱石已做完了。恒达公司对证人严某忠 实质性的变化，但恒达公司承包时业主已考虑实际情况增加工程造价，由x元达到22万元，而且恒达公司自己也陈述，龙磨村委系口头承诺向上级部门要求追加工程款 ...

出工地停工了，我就答应他们到我办公室再谈谈这个事情。到我办公室后，刘某也不再说承包我们的工程了，直接就说要我们公司给他钱，刘某一开口就向我们要一、二十万块 车挡风玻璃，将车的前后挡风玻璃都砸坏了。我骑在摩托车上没有下来，等赵某丁砸完了，回到车上，我就开车赶紧离开了。后来崔经理找刘某说他的车玻璃被砸了， ...

7、8分钟，网吧里面的人就被撵出来完了。刘某×当时给其打电话问咋回事，为什么要来网吧撵人，其说其只是跟着张国有他们过来的，具体也不清楚。后来其和大某某、贾某 ，李小宾领着村民不让人家卸，还骂送砖的。这种种行为导致我们的工程无法正常运行，我就去找小宾协商，让我们工地能继续施工，别让村民去工地堵了。小宾打 ...

某不知道给王某某了。我主要做了让他们多次停止施工，有时气不过也会骂两句。今天我到地某看他们的工程也快完了，如果他们不给钱，人跑了怎办，我说让他们停工，但 按他们的钱数赔不让施工。没办法我就来报警了。 其中有一次，何某丙阻挡我们施工时将我们的工人打了一顿，但不是很严重，他去工地某总是骂着不让施工并多次拿 ...

，甚至是垄断枣林菜市场莲菜、四季豆经营权，不亮队、不打架吓不住对方。我们用的白色丰田面包，车牌号：豫x，有时也开白色丰田霸道，豫x。钱郭某直接得到，再给我们分钱或 的还有王某庚飞、中某、杨某、袁某某等人，郭某有啥事需要亮队、抢占工程的事了，安排我和刘某丙出面召集人，小某刘某丙带队，大事我带队。 （3） ...

利用其局长的职务便利，充其量是利用了自己的人脉关系。2、马、陈二人均为工程技术人员，所承揽的工程也系造价很小的工程，并不需要招投标，所以二人承接工程 后才知道是苌XX干的工程。工程标的开始是90万元，后追加到120万元。在工程款收支上单位没有设账，只是配合地方财政部门过一下手续，即我们单位开收据，钱到 ...

鉴定费为x.51元（见鉴定报告）。第三次开庭时，原告河南大学表示清算时，我们只对有鉴定结论的涉案工程费用与被告中迪公司予以清算，其他未经鉴定的费用， 情况，被告中迪公司为承建开发金明校区X幢经济适用房楼房，其前期陆续办完了经济适用房建设项目的报批手续，如立项报告及批复、报告计划、经济适用房住房扶持政策 ...

某丁、王某辛、胡某癸、胡某某等人到工地给开发商捧场、助某，保证该工程某工。事后，开发商将“出场费”给贾某丙，贾某丙某参与人员每人发放现金100元。 上述 人把仙鹤湖的门给堵了。当时对方一下叫了几十个人，都是号称黑社会的，把我们的门也堵了不让客人进出。 8、证人李某某证言，证明：昨天晚上十一点钟左右，我 ...