，孟村村委会对此二人的行为承担法律后果。两合同中双方约定：如遇村民阻碍施工，使工程无法进行造成的损失由孟村村委会负责赔偿，其中3月11日、 之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4115元，由被告修武县X村村民委员会承担3400元，原告王某某承担715元，被告承担部分暂由原告王某某垫付， ...

同为一人。2006年7月29日下午2点多，李某丙给我打电话说，村民阻碍施工，让我找八九个人到工地看看，有拦车的就拽走，于某我就赶紧 日经村民代表讨论通过，平整房山三中后旧厂房、废弃地及废坑，由有资质的土方公司进行施工。 19、企业法人营业执照证实，北京昊腾土方有限责任公 司注册资金50万，可承担工程量 ...

人民法院 民事判决书 (2004)东民四终字第X号 上诉人(原审被告):垦利县X镇X村民委员会(以下简称永胜村委)。 法定代理人:汤某某，（略）委会主任。 委托代理人:刘 已被国家征用，挖树问题也已由钟某某等六人与村民协商解决。永胜村委阻碍施工(即使具备权利主体的资格，理由正当，当自身权利受到侵害时 ...

索要公私财物的行为。本案中证人杨××、李××、孟××、刘××证言均证实去工地阻挠施工系自发行为，无人组织；证人刘××、杨××、毛××证言均称感觉工地闹事是由 村长，所以要求姜某某协调此事，现有证据不能证实被告人姜某某实施了组织村民阻碍施工的行为。综上，被告人姜某某的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪特征，原判 ...

拉到村内，垫村内及周某的坑。原告应积极配合被告的施工，给被告提供便利条件，如有村民出来闹事，阻碍施工进程，原告应积极出面调解，从而确保施工的 被告以合同有效，要求继续履行合同的反诉请求予以支持。被告要求原告返还押金一万元及施工工程款四千元的诉讼请求，由于双方合同约定：“进度达到50％再付二万元，押金一 ...

本协议生效后，纪某甲保证不再额外要求任何补偿。四、本协议生效后，纪某甲保证不阻碍修路工作的正常进行。五、本协议生效后，纪某甲、碓臼峪村委会双方应共同遵守和 纪某甲的地也给钱，那其余村里的200多户村民为何不给呢此为欺诈点之一。其二，《补偿协议书》为什么不象《施工合同》第五条那样写清楚，并且在签《补偿 ...

（地租款）的情况下，无理取闹，伙同他人在鼓楼工业园区东瑞制衣有限公司施工工地阻碍施工单位正常施工，拒不服从政府工作人员和公安民警的劝阻，严重扰乱了施工 已领取赔偿金（地租款）的情况下，在鼓楼工业园区东瑞制衣有限公司施工工地伙同刘某村X村民阻碍施工单位正常施工，和施工人员及政府工作人员大吵大闹，推搡施工 ...

生效后，王某甲保证不再额外要求任何补偿。四、本协议生效后，王某甲保证不阻碍修路工作的正常进行。五、本协议生效后，王某甲、碓臼峪村委会双方应共同 旅游事业，2005年3月17日碓臼峪村委会召开了村民代表大会，由北京必胜企业策划有限公司出资，北京瑞通养护中心九处进行施工，将碓臼峪村X路拓宽。2005年9月 ...

：王永欣，偃师市148法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：偃师市X村民委员会。 负责人：郭某甲，该村委主任。 委托代理人：郭某乙，该村委会副 辩称：2007年4月，郭XX拒绝拆除老宅内的房子阻碍施工，村委无奈才在合理的范围内，将影响施工的少部分房屋拆除，工程才得以顺利进行。郭XX不 ...

元。 补充证据二：误工补偿签收凭证。欲证明：因被告征地补偿不到位，引起村民阻挠施工所造成的误工损失x元。 被告向本院提交了以下证据： 第一、二份证据： 补偿。施工过程中，非乙方原因造成的任何干扰或阻碍，经甲方确认后可以延长工期。施工用电：电价按0.56元/千瓦时计费，电费由乙方承担。违约责任：如乙方不 ...