所签订。原告代某乙提交的证据（2），拟证明被告与张家界移动通信分公司存在合同关系，此证与本案没有关联性，故该证本院不予认定。原告代某乙提交的证据 埋方式无法施工，原告代某乙向被告湖南美联通信息网络技术有限公司报告后，被告湖南美联通信息网络技术有限公司及该工程监理部门经现场查看后决定将施工方式改为水泥包 ...

全部第二期临时用地的时间应当是2002年11月中旬，与原告投标文件中“总体计划网络图”显示的2002年7月至9月利用预制场进行拱箱预制的时间要求比较， 的相关证据，未提供人工费损失的相应证据，而原告向监理支付加班工资，不仅没有合同根据，而且违反有关工程监理的相关规定。因此，原告就此部分所提损失只有车辆 ...

》、《中标通知书》、《图纸会审纪录》真实性无法判断；对《建设工程施工合同》真实性无异议；《监理日志》是监理方单方记录，故对证据的真实性无法判断，2004年10月12 支付节点和比例。 第二组共4份：1、《1＃楼工程进度网络图》，2、《闽南公司“关于1＃楼工程工期与进度情况的预策说明”》，3、《关于1＃ ...

，关于工程款具体数额的确定问题。由于合同外的签证工程增加量部分的工程价款已经原告华日中科公司、被告高新博泰公司和监理单位三方签字认可并明确，故一审法院 房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿本诉原告云南华日中科智能网络系统有限公司可得利益损失人民币x.25元；三、驳回反诉原告云南高新博泰房地产 ...

律师，特别授权。 上诉人云南华畅通信网络工程有限公司昆明分公司（以下简称“华畅通信公司”）因与上诉人陆某某建设工程施工合同纠纷一案，不服昆明市盘龙区人民法院（ 出所需费用。”的约定，华畅通信公司在该工程监理单位湖南省通信建设监理有限公司发出《监理工程师通知单》，认定该工程九乡—月照、九乡—甸尾、陇城— ...

并支付剩余工程款，被告均以建设单位未结算为由拒不支付。其按照双方签订合同约定计算所施工程的总价款为给排水、消防为x元，电气为x元，变更为x元。 鑫投资有限公司工程部出具的通知一份。载明：中原国际商贸城监理单位及A1-1~7、C1-X楼各施工单位：现将电话及网络的施工范某明确如下：1、电话及网络管线敷设 ...

煤田地质局培训中心大楼弱电系统工程》合同的增补事项。对于增补事宜，原告均以工作联系单取得被告及监理的签证。应被告要求，将原工程的增补事项与行政楼的增补 证明原告对后行政楼的增补事项及增加费用已得到了被告签认。 4、计算机网络布线、语音布线报价表；视频监控设备材料报价表；有线电视自办节目设备报价表。证明 ...

驻马某分公司合并成立中国联合网络通信有限公司驻马某市分公司。 原审法院认为，第三人河南省基础工程公司与被告联通驻马某分公司签订施工合同后，又与原告马某某签订了 并无不当，该鉴定根据马某某和联通驻马某分公司提供的证据即监理部门的证明，认定邢店工程的造价并判决联通驻马某分公司向马某某支付邢店工程款x.77 ...

约定及贵公司提供的《龙腾豪邸小区住宅楼工程施工进度计划》和《工程进度网络图》的工程施工进度计划，贵公司在一标段工程中到现在为止应进入到屋面工程阶段， 日，管城建筑公司向正豫置业公司、登封市城建监理有限公司送达告知函一份，载明：“我公司与你公司签订的《建筑工程施工合同》合法有效。你公司2009年3月4日 ...

北京合力金桥系统集成技术有限公司（以下简称合力公司）因与被上诉人三力网络有限公司（以下简称三力公司）买卖合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（2006）海民初字第x 竣工报验单上加盖了公章，设备最终用户北京市通信公司营业局和工程监理单位的相关人员亦在2003年8月25日的设备验收证书、设备终验报告和 ...