元从工程总造价中扣除不当。2、一建公司工程延期的原因是因新华书店没有按照合同约定及时支付工程款，及新华书店在施工过程中经常变更图纸设计所致，责任在新华书店， 条“一建公司应交城建部门的各项费用”相互抵消，并非新华书店非法获利x元，不存在“黑白合同”之说。两份协议均是双方的真实意思表示，均为有效协议。2 ...

属于必须招标的项目，《司法解释》第二十一条针对的是依法应当招标的工程存在“黑白合同”的情形，目的是为了与招标投标法第46条禁止性规定相一致，确保当事人能够将通过公开、公平、公正招投标程序确定的实质性内容落实到合同当中，并确保当事人按该实质性内容履行。其他不属于依法应当招标的工程签订“黑白合同” ...

属于必须招标的项目，《司法解释》第二十一条针对的是依法应当招标的工程存在“黑白合同”的情形，目的是为了与招标投标法第46条禁止性规定相一致，确保当事人能够将通过公开、公平、公正招投标程序确定的实质性内容落实到合同当中，并确保当事人按该实质性内容履行。其他不属于依法应当招标的工程签订“黑白合同” ...

甲、王某乙、原审被告河南红旗渠建设集团有限公司（以下简称红旗渠集团公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服安阳市文峰区人民法院（2008）文民二初字第X号民事判决 招标的项目，《司法解释》第二十一条针对的是依法应当招标的工程存在“黑白合同”的情形，目的是为了与招标投标法第46条禁止性规定相一致，确保当事人 ...

判决上诉人支付被上诉人x．58元。这与原审法院开始认定的《工程项目承包合同》的有效性自相矛盾。其次，一审法院把被上诉人提供的《黄河软州控制器有限公司决算 判决适用法律不当，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同条件适用法律问题的解释》，第二十—条是关于“黑白合同”的认定，即关于发包人与承包人之间就同一 ...

作为结算工程价款的根据，并否认2006年8月22日协议书的效力。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条针对的是依法应当招标的工程存在“黑白合同”的情形，目的是为了与《中华人民共和国招标投标法》相关规定相一致，确保当事人能够将通过合法、 ...

总面积762.64m2×300元/m2=x.10元），大门通道框架（过道）部分，按合同约定为x元；5#楼住宅面积计算工程款为x.20元（住宅面积6141.18m2× 了工程款。4、六建公司报竣工材料不全无法备案，并非丰源公司责任；5、本案并非六建公司所称的“黑白合同”，双方签订的分协议书，就是依据备案 ...

加变更签证，招标方式为邀请，中标造价为综合费率土建29.05%、安装154.01%（合同估算价2277.45万元），工期600天。该《中标通知书》加盖有洛阳市基本建设招标 万元付款不应支持；2、（1）该工程不存在黑白合同的情况，双方仅签订了一份《建设施工合同》，且已实际履行，《中标通知书》并非备案中标 ...

北京山海文化艺术有限公司、华夏电影发行有限责任公司授予博大公司禁毒警示教育电影《黑白记忆》在辽宁省境内独家发行放映权，授权期限为2005年12月15日至2007 ，博大公司与辽宁北方电影院线有限责任公司签订的影片《黑白记忆》发行放映合同书已终止履行，该份合同未影响到博大公司与海城市X区奥兴影业服务中心 ...