2009年6月26日，双方达成《关于调整卫生间通风管位置以及主水管入户增加阀门的实施方案》。2009年7月8日，廖XX(女)向湖南XX投资有限责任公司借用位于长沙市 贷款确定后合同才正式生效；关于交房出现的一系列问题，电力问题是因与国家政策冲突，但已按要求做完，管道、煤气都是附带义务，与房屋设计和交付 ...

；4、承担本案的全部诉讼费用。 被告南江地质队辩称：原、被告是技术咨询服务合同纠纷，原告要求被告赔偿无事实和法律依据。原告称被告故意隐瞒的事实不存在 建设工程，应配套建设地质灾害治理工程，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。由于彭某县金龙水电站未对南江地质队作出 ...

联公司要工程款时因原告未按时交工，扣款的问题。[反诉被告对合同有异议，认为让利多少与反诉被告无关。] 证据三、2008年7月16日协议书一份，证明 进场工人进行安全交底，…听从被告、监理对工作的批评、指挥；原告按施工设计要求做出具体施工方案交被告1份，原告材料进场须向被告提交产品合格证明，外墙材料复试 ...

简称沧龙公司）、北京华龙联合钢结构工程有限公司（以下简称华龙公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告郭某某的委托 本工程包括屋顶及梁与原墙主体立柱结构的设计、制作、安装等全部项目；图纸设计应符合国家有关安全规范；安装和施工应严格按签字的图纸及施工方案的要求进行并 ...

、先计算出因原设计变更而未施工部分的工程造价；二、以原预算x元加原预算未含的围墙等工程造价合计数x.45元（不含劳保基金）与合同价相比得出一个扣 情况予以计算，如不一致，则不予计算。2004年6月，中信事务所依原审法院确定的审计方案作出湘中新基鉴字（2004）X号审核报告，该报告载明：该工程总造价为x ...

名称：开元银榕小区车棚工程分项工程车棚内增加房屋2间。内容：原方案图纸上没有房屋，施工期间开元物业要求增加房屋两间，为此施工方增加费用x元。施工负责人 修复。2、徐某某未按照合同要求的必须按照提供的图纸施工，擅自改变原设计车棚的主体结构和地基基础。2008年5月14日的施工图纸与原审法院勘验笔录表明， ...

的比较好，因原告不懂结构的合理性，只能听从被告的设计方案，双方谈好后于2009年3月9日签订了一份施工合同书，且原告为了增加被告的责任心，保证承租人的安全 、顶部采用钢架结构，原告将墙体及预埋件建好后，于2009年3月9日与被告签订合同1份，委托被告建造钢架屋顶，《合同书》主要内容为：“被告提供的瓦的 ...

仍系导致工程未全部进行完毕的原因之一。2009年8月27日原告雇佣工人韩XX与被告雇佣工人郭XX打架，被告认为系原告指使，造成工人不愿出工而延误工期，但 （反诉被告）提供图纸设计方案，但双方在合同中约定，“合同签订后，乙方（被告）提供图纸设计，经甲方（原告）修改认可后，方可施工。施工一切按图纸进行。” ...

《商国用2000字第X号》；2、建设用地跟踪管理卡；3、国家建设征地补偿安置方案；4、建设项目征(拨)土地定界权属图；5、铁建工程公司平面布置图；6 万余元的价格转让给河南鸿茂装饰设计有限公司，从中获得175万余元的巨大利益。由于运管处的违约，造成与铁建公司签订的施工合同目的无法实现，给铁建公司造成可 ...

：经2006年12月21日到12月28日两次施工现场实地验证，发现包圆柱玻璃不是钢化玻璃，与设计图纸不符。厂家（指元昌公司）称，在加工圆柱 补充查明以下事实：元昌公司提出12mm厚钢化玻璃门，地上三夹层玻璃门面积不应按合同约定的面积42.05平方米计算，应按实际送货单记载的面积29.114平方米计算， ...