。成华公司的钢筋和建筑材料都是由其专人负责，其说王某导致材料丢失，纯属主观臆断。王某及其施工队停工，事出有因，是因为成华公司拖欠工资所致。上诉人 审批”。该表载明：2007年5月至2007年11月13日由于项目部、甲方原因导致工地停工休息共计40天，按每天15人、每人8元的标准计停工损失费4800元。 ...

。成华公司的钢筋和建筑材料都是由其专人负责，其说王某导致材料丢失，纯属主观臆断。王某及其施工队停工，事出有因，是因为成华公司拖欠工资所致。上诉人 审批”。该表载明：2007年5月至2007年11月13日由于项目部、甲方原因导致工地停工休息共计40天，按每天15人、每人8元的标准计停工损失费4800元。 ...

认为，生物所长期拖欠工程款已经垫款200多万元，连施工工人的工资都发不出去，无法再行垫资施工，现已停工一年多，尚欠工人工资及建筑材料款无法支付 日，建筑业主张某某、施工单位陈某某、铝合金班组三方签订《保证书》，其内容：“工地欠款(制作铝合金班)约计12.6万元，保证在1999年2月9日之内付款，否则 ...

福生态农业产业示范园项目仍处于停工状态，造成周某打某设备闲置、管桩损失、人工工资支出等损失300000元。周某主张某分公司以自己的行为表示不履行合同，周某有 。由于目前湖南中业广福生态农业产业示范园建设工程停工达两年之久，某建筑公司一直拖欠未支付周某施工报酬，周某如继续施工，也无实现获得施工报酬的可能 ...

资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任”内容，结合本案而言，吴××在未取得任何经营资质的前提下，雇用大量人员从事建筑领域的劳务活动，由此产生 存在事实上的劳务关系，××中心虽否认吴××在2008年3月至5月间在其工地组织施工及佛××参与施工，但证人证言及相关证据可以证实上述期间吴××组织人员 ...

工程期间，原告带领民工在其工地干活。工程结束后，被告河南尚雅建筑工程有限公司以义煤集团杨村煤矿拖延支付工程款，未结算为由，拒绝向原告支付农民工工资，原告多次找二被告 尚雅公司与严宗彬、黄某、齐某签定的还款协议一份，证明尚雅公司拖欠农民工工资的事实；2、2009年5月4日黄某出具的证明一份，证明尚雅公司 ...

月19日，钱某和工程的其他分项负责人一同到常德市劳动社会保障局投诉，要求解决拖欠工资问题。2009年1月23日，经相关部门协调，九子商务酒店同意在施工方 皇冠公司的首席设计师；④皇冠公司聘请李大学到现场监工，其法定代表人也多次到工地视察。拟证明皇冠公司是九子商务酒店的二期装饰工程承包方。 4、九子商务 ...

随后进入屋面和外墙装饰及室内工程，2007年2月7日双方就春节前的民工工资支付及年后上班日期和竣工日期的有关事宜达成一致意见，即2007年3月10 价格显失公平，要求调整合同价格为957.7元/平方米的意见，因原告作为专业的建筑施工单位，对合同价格及市场风险应当可以预料，且被告提交证据证实同类房屋的 ...

，原告朱某彬随张振（包工头）来到郑州市金水区X路北段刘庄处的“佳帆阳光家园”的建筑工地务工，负责13#楼的外墙粉刷贴面砖的劳务。该工程是由河南佳帆房地产开发公司 年3月1日-6月20日）该表显示江西外粉刷施工队为朱某某等11人，被拖欠工资x元；证明该工程已经完工，张振违约，与张某甲承担着支付民工工资的 ...

某某与桂林分公司签订的《工程栋号内部施工承包协议书》因覃某某、廖某某不具有建筑施工资质而无效。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 施工承包协议书》第九条第4点约定覃某某、廖某某承担桂林分公司派驻工地人员工资，覃某某、廖某某主张桂林分公司没有派出管理人员，因此不应由其承担该 ...