工程;框剪结构,X层(含地下室),建筑面积x平方米,承包范围是散水以内的施工图图示内容。工程于2000年12月15日开工，2002年5月8日竣工。后双方又相继签订 收到隆基公司的竣工报告且和隆基公司达成竣工协商意见后，应及时组织验收而未验收，并将商埠城综合楼销售且交付使用的行为，按照有关法律规定及双方 ...

原因，逾期竣工，每逾期一天，华剑公司支付凯莱大酒店2万元违约金。未办理验收手续，凯莱大酒店擅自提前使用，造成损失由凯莱大酒店负责。第十条约定华 x元，深圳市华剑装饰设计工某有限公司和焦作凯莱大酒店有限公司各负担x元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 ...

为宜。消火栓变更为1600×700后，按照驻马店市基本建设标准定额站文件对《驻马店建设工程造价信息》答复，消防栓组合柜中应配置DN消火栓一台、DN65消火栓水枪一套 原告已按照合同约定配齐，经驻马店市公安某防支队验收为合格工程；3、检测费双方合同未约定，因消防工程项目业主系被告市畜牧局，该部分费用应由 ...

经审理查明，2003年10月15日，大地房地产公司与大地建筑公司签订《建设工程施工合同》合同约定，由大地建筑公司承建位于桂平市X区X路的桂平市金州商业 元，实际多支付x.06元给大地建筑公司，大地建筑公司也未将竣工验收资料、工程质保资料、工程质量保修书送给桂平市质监站存档备案。大地房地产公司遂起诉请求 ...

；2、按图纸施工，甲方如有变动，变更部分另计施工、材料费。工程付款办法完工验收合格后除留保质金3％外全部付清。材料供应：乙方按设计和规范 被告(反诉原告)张某乙要求原告(反诉被告)张某甲支付工程款逾期利息的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 ...

69户）与某某司签订的延期协某、交房验收相关某料和业主装修变更交房名单、客户来访登记表，拟证明某某司未按合某约定履行提供施工某位相关某纸的 请求； 三、驳回被告（反诉原告）湘潭市某某地产开发某限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二 ...

而最近“光安小区”物业公司等却要求原告关闭这个出口。为了了解“光安小区”建设工程的消防审批信息，原告向宁波市公安局鄞州分局消防大队申请政府信息公开。宁波市 光安小区”的建设工程消防验收不符合国家工程建设标准。本院认为关于消防通道，无论是《村镇建筑设计防火规范》，还是《建筑设计防火规范》均未规定一个小区 ...

后甲方再支付工程款计人民币x”约定，反诉方辩驳理由成立。该工程结构未验收合格，反诉方迟延支付工程结构进度款不构成违约，不应顺延工期。2：原诉方 。 一审诉讼费按一审判决处理。二审诉讼费2650元，由上诉人由株洲点石装饰工程有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长刘蕾 审判员赵庆华 代理审判员颜松喜 ...

将在2006年7月15日前将系统交付给甲方使用，由于项目安某场地甲方其他工程改造原因致使乙方项目施工延期，交付时间顺延；甲方收到系统工程货物的同时，应在“合同 合同约定有变化，因双方分歧过大，不能达成协议，整个工程未完工而搁浅，双方整体工程未验收，专家组经现场查验及全面调查确认胜某公司智能化工厂项目中 ...

员工。 委托代理人：任秉铎，河南亚昌律师事务所律师。 上诉人河南省育兴建设工程管理有限公司（以下简称育兴公司）与被上诉人洛阳银行股份有限公司（以下简称洛阳银行）因 应承担的义务，育兴公司在监理过程中，未按合同约定充分尽到对工程进度、质量监控，检查验收的义务，致使工程延期完成。且按合同约定，超监理工期， ...