进行质证。三、中华人民共和国建设部令第X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣上验收备案管理暂行办法》第五条规定：建设单位办理竣工验收备案应当提交下列文件：1、工程竣工验收备案表；2、工程竣工验收报告；3、法律、行政法规、规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或 ...

进行质证。三、中华人民共和国建设部令第X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣上验收备案管理暂行办法》第五条规定：建设单位办理竣工验收备案应当提交下列文件：1、工程竣工验收备案表；2、工程竣工验收报告；3、法律、行政法规、规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或 ...

进行质证。三、中华人民共和国建设部令第X号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣上验收备案管理暂行办法》第五条规定：建设单位办理竣工验收备案应当提交下列文件：1、工程竣工验收备案表；2、工程竣工验收报告；3、法律、行政法规、规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或 ...

房屋，并进行了装修，应视为原告默认商品房为合格的商品房并已交付。电梯和消防问题合同中并无具体约定，故被告并未违约。2、关于赔偿装修运费问题，原告 被告对其辩解在举证期限内提供的证据有: 1、建设工程质量竣工验收意见书、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表、房屋质量保证书、房屋使用说明书，证明新世界 ...

，兴桂公司没能完成建设工程设计和合同约定的各项内容，表现在兴桂公司为了逃避当年的行业抗震新规范，私自造假更改设计，骗取南宁市建设委员会备案，其实与实际建设 的后续工程，主要是水电和消防配套完工及验收，然后才进行财产处置。 期间，兴桂公司也向本院申请执行，要求科贸公司在工程竣工验收合格后按约定将属于兴桂 ...

已经通过消防验收；4、《工程竣工验收申请表》，该表记载：施工单位潮阳市第四建筑总公司于2004年12月20日申请办理竣工验收手续，监理单位广东海外建设监理有限公司 验收备案手续正确，由于天宁蒂威公司在2003年12月31日前未能办妥竣工验收备案手续，已构成违约，故应依约承担相应的违约责任。天宁蒂威公司 ...

被告（反诉原告）丁某某向本院提供的证据有:1、叶县建设局建设工程竣工综合验收签证表1份，证明该工程验收日期为2002年9月5日，双玉公司延误工期247天 建设单位意见，本院认为该备案表无建设单位及备案机关意见，该证据本院不予确认；原告对被告提供的第1、X号证据有异议，认为该工程竣工日期为2002年7月 ...

上述有关证据只能证明该市场基础、主体、消防、防雷检验合格，并不能证明，整个工程竣工验收合格。被上诉人宣读了兴国县建筑工程质量监督站于2004年7月27日出具的 年4月7日以前动工建设的，属在建工程，不应是该办法调整的范围。而建设部的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》是2000年 ...

已经通过消防验收；4、《工程竣工验收申请表》，该表记载：施工单位潮阳市第四建筑总公司于2004年12月20日申请办理竣工验收手续，监理单位广东海外建设监理有限公司 验收备案手续正确，由于天宁蒂威公司在2003年12月31日前未能办妥竣工验收备案手续，已构成违约，故应依约承担相应的违约责任。天宁蒂威公司 ...

可得知尹某已于2004年1月16日收楼。对于尹某在天宁蒂威公司取得竣工验收备案登记之前收楼，应当自行承担收楼的责任。故，被告应当承担2004年1月1日至 人已将房屋建成，开通了永某、永某、通讯等。只是由于政府部门的原因，消防及建设工程质量验收手续没能及时办完，此责任不在于上诉人，不应由上诉人承担迟延交 ...