。被告经本院传票传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席审理，现已审理终结。 原告诉称：被告系位于上海市××区××路××弄之开发商。2008年9月10日，原 书》的通知。该交接书第三条载明：“原预售合同约定，甲方办理房地产初始登记取得房地产权证，日期为2008年6月30日。现在，甲乙双方同意甲方办理 ...

没有异议，但对原告要求证明的事实有异议。认为该“声明”是华某花园小区业主委员会与开发商之间存在经济纠纷，此“声明”不能证明被告拍卖所得的华某花园幼儿园的 当时原告明知被告出租的房屋系拍卖取得，房屋权证尚在办理中，故原告认为被告未在签约时提供房屋产权证书系违约的证据不足，原告以讼争房产存在产权争议为由， ...

起算至实际交付日止；该房屋的交付必须符合下列条件，即办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证(大产证)，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已 达标可能对入住人员的身体健康造成危害，故业主在所交付的房屋空气质量未达标的情况下有权拒绝领受房屋，被上诉人应承担因此导致逾期交房的违约责任，支付逾期交 ...

起算至实际交付日止；该房屋的交付必须符合下列条件，即办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证(大产证)，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已 达标可能对入住人员的身体健康造成危害，故业主在所交付的房屋空气质量未达标的情况下有权拒绝领受房屋，被上诉人应承担因此导致逾期交房的违约责任，支付逾期交 ...

起算至实际交付日止；该房屋的交付必须符合下列条件，即办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证(大产证)，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已 达标可能对入住人员的身体健康造成危害，故业主在所交付的房屋空气质量未达标的情况下有权拒绝领受房屋，被上诉人应承担因此导致逾期交房的违约责任，支付逾期交 ...

起算至实际交付日止；该房屋的交付必须符合下列条件，即办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证(大产证)，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已 达标可能对入住人员的身体健康造成危害，故业主在所交付的房屋空气质量未达标的情况下有权拒绝领受房屋，被上诉人应承担因此导致逾期交房的违约责任，支付逾期交 ...

摊位的分配布局及规划是由宁远县市场服务中心进行统一管理的，答辩人作为开发商是无权干涉的。二是原告要求解除与答辩人签订的商品房买卖合同并退还购房款 赔偿款1720元和契税3440元的诉请本院予以支持。被告在答辩中提出未及时办理出房屋产权证是由于原告提供的办证资料有所欠缺以及办证期间出现了政策性因素所造成 ...

摊位的分配布局及规划是由宁远县市场服务中心进行统一管理的，答辩人作为开发商是无权干涉的。二是原告要求解除与答辩人签订的商品房买卖合同并退还购房款 赔偿款1180元和契税2360元的诉请本院予以支持。被告在答辩中提出未及时办理出房屋产权证是由于原告提供的办证资料有所欠缺以及办证期间出现了政策性因素所造成 ...

摊位的分配布局及规划是由宁远县市场服务中心进行统一管理的，答辩人作为开发商是无权干涉的。二是原告要求解除与答辩人签订的商品房买卖合同并退还购房款 赔偿款1400元和契税2800元的诉请本院予以支持。被告在答辩中提出未及时办理出房屋产权证是由于原告提供的办证资料有所欠缺以及办证期间出现了政策性因素所造成 ...

起算至实际交付日止；该房屋的交付必须符合下列条件，即办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证(大产证)，被告对该房屋设定的抵押已注销，被告已 达标可能对入住人员的身体健康造成危害，故业主在所交付的房屋空气质量未达标的情况下有权拒绝领受房屋，被上诉人应承担因此导致逾期交房的违约责任，支付逾期交 ...