被告同意，协议履行期满，上述扩建、装修部分归被告所有；协议履行期间，如因不可抗力致使协议无法履行，双方应各自承担各自的损失；协议签字时，原告应当先交纳职工 设施将被全部收回，这一情况系原告在与被告订立租赁合同时无法预见，非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于原告明显不公平且不能实现 ...

的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外”，该法上的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因翔凤公司没有证据证明是因不可抗力造成了其未按照合同的约定将能够办理房屋权属登记的资料报产权登记机关备案，所以翔凤公司应当按照合同约定向陈某承担违约责任。 综上 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，一审法院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来 拖延时间，未来办理，是被上诉人的过错。3、造成房屋延期及相关问题，系不可抗力、政策及被上诉人不办理房屋交接所造成。 被上诉人辩解称：一审认定事实清楚， ...

人将电站低价转让他人的事实。 被反诉人辩称，合同不能按约定完成的原因是不可抗力和反诉人严重干预并强行阻止被反诉人采用正常的爆破施工方法造成的；反诉人与 石施工，坚持采用手工方式施工，工程慢一点没关系。拟证明出现了双方签订合同时的不可抗力及反诉人同意工期延期； 6、被反诉人申请的证人胡志红出庭作证证实： ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，一审法院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来 拖延时间，未来办理，是被上诉人的过错。3、造成房屋延期及相关问题，系不可抗力、政策及被上诉人不办理房屋交接所造成。 被上诉人辩解称：一审认定事实清楚， ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，一审法院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来 拖延时间，未来办理，是被上诉人的过错。3、造成房屋延期及相关问题，系不可抗力、政策及被上诉人不办理房屋交接所造成。 被上诉人辩解称：一审认定事实清楚， ...

真实性无异议，但该证据只能证明钉子户影响了房屋办理房产证和验收合格，并不是不可抗力的因素。 原、被告对本院依职权调取的证据没有异议。 经本院对证据审查 按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...

按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 时间最长、灾害损失最严重的冰冻天气，是属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。本院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需 ...