缺陷的责任划分，即拆除、重建的费用应由谁承担。 原告认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13条规定，建设工程 失当，原告应当承担违约责任。 本院认为，从原告提供的签证看，确实存在被告变更设计方案、停工待料、合同外施工项目、天气影响等情况，诸多因素导致逾期 ...

经理，住（略）。 上诉人江苏建兴建工集团有限公司(以下简称建兴建工公司)因建设工程合同纠纷一案，不服山东省利津县人民法院(2004)利民初字第X号民事判决，向本院提起 该工程至今未验收。另查明，2001年9月21日，原被告及建筑设计单位三方对原设计方案进行了修改，其中墙体由原来的240厚加气砼砌块改为 ...

：一审法院认定事实不清、适用法律不当。一、被上诉人未按合同约定，私自变更设计，致使房屋缺少一道梁，对房屋安全性能造成一定影响，请求被上诉人采取补救措施， 圈梁QL3符合法律规定。但是，依据陕西延安九州建设工程司法鉴定所出具的延安九州鉴字【2011】第X号鉴定意见书，补救方案需凿除302、X室D轴与9- ...

＃公司）因与被上诉人长沙市＃＃房地产开发有限公司（以下简称＃＃房地产开发有限公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省长沙市X区人民法院于2010年12月10日 供电施工条件；证据2、长沙市电业局于2009年1月12日出具的《供电方案通知书》；证据3、2008年8月9日＃＃房地产开发有限公司出具的《 ...

原告有异议，原告遂建议被告修改，并要求被告提供相应的技术资料、设计、施工图纸、工程实施方案等，但化三建公司总以各种理由推托。田园公司为了和化 自行承担。 经审理查明：2006年初，田园公司与化三建公司达成“清洁燃油技术成果实施建设工程”合作意向，并草拟了合同书，化三建公司下设的第六分公司在合同上加盖了 ...

招投标与承包人康利达公司签订一份建设工程施工合同。合同第1条，工程概况：工程名称为行政楼内装饰；工程内容为1-X层内装饰工程施工、设计和安装；设计工期为18天，从甲方确定施工方案之次日起计算。施工工期从2004年2月15日至2004年5月15日，合同工期日历天数为90天；质量标准为合格； ...

工程有限公司与被上诉人沈阳市裕和餐饮有限责任公司中国城大酒店建设工程施工合同工程款、质量纠纷一案，不服沈阳市沈河区人民法院[2003]沈河民一房初字第X号民事判决， 等级质量为优良，保修期限为１年，保修内容、范围为由凯兴公司原因造成设计施工问题，免费维修。经有关部门鉴定，凯兴公司承包的中国城大酒店装饰 ...

以下简称特固公司）、原审被告重庆正昭建筑劳务有限公司（以下简称正昭公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服重庆市渝中区人民法院（2008）中区法民初字第x号 0.26毫米。经该项目建设单位、施工单位、设计单位和工程监理单位召开梁、板裂缝处理专题会议，决定对裂缝进行处理并制定了施工方案。 2006年7月24 ...

附属医院门诊教学综合大楼建设工程施工合同书》(以下简称《施工合同书》)，该合同约定建设一栋地下X层、地上X层，建筑面积x平方米(按实发施工设计图纸为准)、建筑物高度 岭公司可预期的经济损失问题。本案中，中医附二院虽变更了设计方案，但对于加层工程也是根据我国有关招投标法的规定进行了公开招投标，并无过错。 ...

沙石换填的问题。原告对此提供了有被告方人员签字认可的地基处理平面图及地基处理方案，因此，该部分造价x元应由被告支付；3、关于看场费、化粪池、 为6人×40元×303天＝x元。关于原告主张的误工费、设备闲置费问题。根据《建设工程中途停工损失补偿办法》第二十三条规定：“施工机械停滞补偿范围，仅限于停工前后 ...