抗辩理由，一审法院认为本案现有证据表明主语公司在履行合同过程中，曾经多次就网站建设的拖延问题与新浪公司进行交涉，而新浪公司并未提供充分证据证明其 浪公司与易居中国合作的房产频道域名为//main.x.x.com.cn，需要在网站地址栏里输入该网址才能进入页面；而新浪公司与主语公司合作的频道， ...

实际履行合同。 对华某公司的上述材料，金科公司认为： 材料1中的网站建设合同与JKJQ健康大超市会员积分奖励制度形式要件没有异议，验收报告真实性不认可 ）科技有限公司于本判决生效之日起十日内向北京华某鼎屹数码科技有限公司支付网站开发费十万四千七百元； 二、驳回北京华某鼎屹数码科技有限公司其他诉讼请求。 ...

的完整材料，不能按时提供制作资料，导致的工期延误，其责任由甲方承担；甲方对网站的修改意见要求以文本方式交付乙方，乙方应予修改，修改期间不计入调试期，调试 公司向方元恒成中心发出通知，内容为：“贵公司中国基础教育发展网虚拟主机租用及网站建设尾款合计6000元整拖欠时间过长，请贵公司在X-X-X上午11点 ...

均系从事婚庆服务的企业法人。2005年9月24日，原告与案外人世纪雷龙公司签订《网站建设合同》，由原告提供企业材料及图片，委托世纪雷龙公司进行网站 长条下方为版权公示以及原告公司的联系方式，同时注明技术支持为“世纪雷龙”。整个网站内容使用大量婚庆现场图片，包括“鲜花场地、草坪婚礼、纱幔、气球门”等等。 ...

支出。 6、原告与北京世纪雷龙网络技术中心（以下简称世纪雷龙公司）签订的网站建设合同。 7、世纪雷龙公司出具的情况说明。 8、多组原告公司承办婚庆 双方当事人均认可税率为5.5%。 被告已经删除原告主张权利的相应网页内容，对网站进行了更新。原告亦表示放弃要求被告停止侵权的诉讼请求。 本院认为：原告公司 ...

系统和数据等，遂向本院提起诉讼。 以上事实，有原告提供的技术开发合同、网站建设方案、原告给被告的函、往来邮件、被告提供的用户需求说明书、往来电子 开发工作已基本完成，原告要求解除合同本院不予支持。 对于原告提出的被告尚未移交网站的相关系统和数据，被告认为原告租用了被告的服务器，上述内容实际已经移交。 ...

支出。 6、原告与北京世纪雷龙网络技术中心（以下简称世纪雷龙公司）签订的网站建设合同。 7、世纪雷龙公司出具的情况说明。 8、多组原告公司承办婚庆 双方当事人均认可税率为5.5%。 被告已经删除原告主张权利的相应网页内容，对网站进行了更新。原告亦表示放弃要求被告停止侵权的诉讼请求。 本院认为：原告公司 ...

实际履行合同。 对华某公司的上述材料，金科公司认为： 材料1中的网站建设合同与JKJQ健康大超市会员积分奖励制度形式要件没有异议，验收报告真实性不认可 ）科技有限公司于本判决生效之日起十日内向北京华某鼎屹数码科技有限公司支付网站开发费十万四千七百元； 二、驳回北京华某鼎屹数码科技有限公司其他诉讼请求。 ...

现原告要求被告退还已支付的合同款3.5万元，考虑到被告为履行合同已对网站进行了开发，本院酌情调整原告该诉讼请求为被告应返还原告3.4万元， 、确认2009年8月5日原告××咨询有限公司与被告××技术有限公司签订的《××五金机电网站建设合同》于2009年11月21日解除； 二、被告××技术有限公司应于本 ...

以下事实：2007年12月10日原、被告签订《网站项目建设和维护合同》，约定原告委托被告提供网站建设和维护服务。合同约定了服务的流程、内容、验收 ： 被告上海XX网络科技有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告罗XX网站制作费人民币XX元。 如果被告上海申装网络科技有限公司未按本判决指定的期间履行 ...