的函告时间应是２００２年５月８日。根据合同法的有关规定，被上诉人如果要转让房屋，应当事先通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买的权利，但被上诉人在没有 有关所有权人出让出租房屋时应在合理期限内通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买权之规定，故被上诉人饮食公司与被上诉人陈某乙签订的转让合同应属无效。 ...

金马律师事务所律师。 原告柳州市建筑工程集团有限责任公司诉被告上海新华书店建设工程施工合同纠纷一案，本院于2002年2月21日立案受理后，为确定系争工程 关于原、被告办理招投标手续、订立建设工程施工合同、被告通知原告停工等节事实的陈述，被告关于原告利用施工场地出租房屋、原告已承接书店系统若干工程的陈述 ...

变更而使食堂未能开工，基础加深使粤西建筑宜昌分公司施工投入增加，双方已变更了合同付款条件，工程款延迟支付造成停工窝工。 证据3、《湖北省建筑工程费用定额》〈鄂 代理事务未经我方签字的或无其它合法手续的，与本案和我方无关。证据8关于出租房屋属实，但只租了一个月，租金是3000元。证据10变压器被盗与我方 ...

关”的字样。由于房子转让后，符某乙未收得出租房屋的租金，李某某要求符某乙退还押金9000元，符某乙以李某某违约且合同未满为由拒付，为此双方引起纠纷。 以上事实，有当事人的陈述、证人证言，房屋租赁合同书、转让书、考勤登记表、常住人口登记表、借条、欠条等证据证实，并经查证属实，足以 ...

，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案。原、被告虽存在租赁关系，但没有按照上述规定签订合同、登记备案。最高人民法院关于贯彻执行《民法通则》若干问题的意见第118条虽然规定“出租人出卖出租房屋，应提前三个月通知承租人，承租人在同等条件下，享有优先购买 ...

送达了协助执行通知书，通知交易所不得办理该房的过户转移手续。故使双方正在办理的房屋买卖过户手续被迫停止。陈某某于1999年11月12日向米易县法院提出执行异议 订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”故损失应为刘某1999年1月起出租房屋所得的租金，以及按刘某某1998年10月对商 ...

上述拆迁范围内。1994年10月7日，陶某(乙方)与广协公司(甲方)签订《广州市房屋拆迁安置协议书》(经公证处公证)，约定甲方经广州市房地产管理局以(92)房拆许字X号 同时黄某也告知了不出租房屋，陶某不买最迟应于2004年6月23日前搬出交给黄某使用并交纳前期使用费。在拍卖合同中双方所约定的风险责任 ...

变更而使食堂未能开工，基础加深使粤西建筑宜昌分公司施工投入增加，双方已变更了合同付款条件，工程款延迟支付造成停工窝工。 证据3、《湖北省建筑工程费用定额》〈鄂 代理事务未经我方签字的或无其它合法手续的，与本案和我方无关。证据8关于出租房屋属实，但只租了一个月，租金是3000元。证据10变压器被盗与我方 ...

年6月23日才拆走，且上诉人实际使用的房屋仅占合同约定的1/5。故被上诉人未全面履行合同，将出租房屋整体交付承租人。按照上诉人实际使用承租房屋的 交纳租金，后虽经被上诉人书面催收，上诉人仍未交纳，被上诉人据此要求解除租赁合同符合法律规定。租赁期间，虽然本院给被上诉人送达了提取其租金收入的民事裁定书，亦 ...

退还3万元押金，请求撤销原审判决，依法改判。 原审时潘某提交了双方签订的合同复印件及3万元押金收据两份证据，以支持自己的诉讼请求，二审时未提交 租赁合同纠纷。双方主要争执焦点为二被上诉人是否有权出租房屋、房屋出租合同是否有效、双方是否约定解除合同、3万元押金是否转为违约金不予退还。经查，二被上诉人租赁 ...