后1年内退回质保金。合同还就工程管理、施工质量、履约保证金、材料使用、安全生产、环境保护、技术监理、机械设备的使用等相关事宜作了约定。工程竣工后，双方 部分工程款，但未按合同约定全面履行付款义务，其行为已构成违约，应承担迟延付款的违约责任。原湖新乡政府撤销并入被告湖江乡政府后，其债务依法应由被告承担。 ...

化建公司的情况报告及现场照片三张、十六化建公司安全管理部关于某某甲工伤认定的建议。证明十六化建公司门岗栏杆的设置违反规定，十六化建公司对本案应该承担责任。 第十条的规定，判决如下： 一、被告宜昌华力机械化施工有限责任公司于某判决生效后十日内一次性赔偿原告李某甲的经济损失（略）.05元。 二、被告宜昌华 ...

故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，涉讼工程的总工程款应参照《电力安装委托书》中的预定，为（略）.25元 电力安装委托书、安装工程合同、工程预算书、进网（站）作业许可证、施工单位现场技术负责人和安全负责人员名细表等”，但一审法院未予调查取证。三、原审以 ...

义务，原告应承担在此调回钢材范围内对施工造成影响的责任。可以认定，工程款不足是导致工程停工的一方面原因。其二，施工中被告根据设计变更通知增加了工程量，工期应 了返修加固方案，洋浦质监站也批准了该方案，鉴定单位依据上述材料和施工中的签证，同时参考工程图纸及施工单位的施工计划、工程决算书，在实地看察的基础 ...

，2002年在搞农村电网改造时，其负责大坡村的施工，当时仅负责从电线杆上的电表接至农户的主房开关，村路口的草房(小卖部)当时没有电，其也没有帮拉电源线到 触电死亡，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。吴某某上诉提出，被害人廖某之死是澄迈供电公司未安装漏电短路器造成的，责任在澄迈供电公司而不是在她，其 ...

沥青油：（略）平方米；承包方式：以上工程承包包人工、机械施工、包摊铺施工质量、包施工安全；工程造价：本工程总造价（略）元；动工日期：于协议 27日完工。 二审审理期间，上诉人向本院出具《情况说明》，陈述由于被上诉人做了本案工程中的部分工程，因此向被上诉人支付了7500元。被上诉人确认收到上诉人支付的（ ...

恒嘉公司逾期付款违约责任的认定 本案纠纷的根本原因是东恒嘉公司的建设资金未能到位，尽管在签订合同时改变了招标文件中的付款条件，但因施工中出现基础超深等 建筑宜昌分公司在工程交付之前，不论东恒嘉公司是否有特别委托，对工地财产安全负有保管、守护责任，且在东恒嘉公司已承担守场人员工资情况下，其责任更为分明。 ...

证明被告人谭某丙不是“清江X号”滚装船某工。 2、“清江X号”滚装船某某职责，证实行驶船某的安全责任由船某负责。 3、水布垭派出所及邓某某的证明，证实 某修造许可证，江某某为该分公司负责人）打造，取名为“清江X号”。水布垭分公司在施工中擅自改变图纸，改变了装载数量、吨位，该船某好后未取得有效的船某证书 ...

的真实意思表示，合法有效。六建公司按约施工并按时竣工交付使用，奥升公司未按约全额支付工程款，应承担相应的民事责任。武汉仲裁委员会受理该案有法可依，其作出的 合法手续、质量不合格、存在重大安全隐患、国家要求拆除的一项未完工的违法建筑上的一个协议；2、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁；3 ...

陕西延安九州建设工程司法鉴定所进行鉴定，出具的延安九州鉴字【2011】第X号鉴定意见书鉴定为：1、该房屋在施工中未按图纸设置圈梁QL3，对整体结构性 。一、被上诉人未按合同约定，私自变更设计，致使房屋缺少一道梁，对房屋安全性能造成一定影响，请求被上诉人采取补救措施，增加两套半房屋圈梁QL3以及影响上诉 ...