合理范围，被告在审价过程中也未对此提出异议。 以上事实，由双方当事人陈述、安全生产管理协议、收条、鉴定报告、补充报告等证据证实，经庭审质证，本院予以确认 签证等进行确认。由于原、被告未签订施工合同，施工过程中也未形成签证，而签订安全生产管理协议主要是为明确三方安全生产责任，其中对工程内容的约定相对简单 ...

符合市、区政府有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查；乙方在合同签订后，应向当地劳动部门办理开工报告；乙方在施工 与第三人结算的附加内容补偿款26,000元，本院予以确认。据此，原告施工的工程总价款应为329,440元。因原告需向被告支付每立方米管理费50,766元 ...

根据《会议纪要》，双方互不追究2006年4月15日前的工期延误责任，根据《安全管理协议》，双方约定的工程项目期限为2006年4月28日，而暨阳公司于 的是否应当予以返还的问题，暨阳公司认为，根据最高人民法院《关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人 ...

影响，安装时间会拖后一些……关于技术文件的交付，贵公司和GTB公司应在签订合同后提交技术图纸文件，直到2003年9月底BROCK公司外方技术人员到北京才最终提交 3、部分护栏还没有焊接完，特别是B7和B8的机头和机尾，对我方的安全施工造成严重隐患。” 2004年4月29日，华电公司致函中电公司：“关于 ...

4日原告XX刚构公司与被告XX耐火公司签订编号为第DY-JJ-x号《建设工程施工合同》一份，双方约定由XX刚构公司承包XX耐火公司新建电炉生产车间工程， 说明来意，需要进入厂区内对其单位承建该公司电炉生产车间的钢结构工程质量和安全做评估鉴定，门卫拒绝进入，称”厂区内各种工程项目建设都已停工，领导交待， ...

年9月18日全部竣工止。本工程履约保证金为500万元整，华升公司必须在施工合同签订前一次性缴纳至凯洲大酒店的账户内，待工程竣工验收合格（除因凯 字（2006）第124号《建筑工程消防验收意见书》，认为凯洲二期工程符合消防安全要求，验收合格。2006年10月8日，宁波市规划局向凯洲大酒店出具（2006） ...

施工过程中双方签定的图纸外工程量签证，图纸外工程量造价为x.06元。 原施工合同约定工期为结构封顶后四个月完工，该工程结构封顶时间为2006年9 日止，按照中国人民银行一年期贷款利率计算）； 二、驳回原告北京华安北海消防安全工程有限公司其他诉讼请求。 如果被告北京蓝天百脑汇房地产开发有限公司未按本判决 ...

表，拟证明该楼加固造价费用情况； 7、通知及送达回执，拟证明因房屋质量有安全隐患须加固方可使用； 8、会议纪要，拟证明原被为加固事实多次进行协商处理 原告使用，赵某乙不是某某管委会的工作人员，某某管委会与六原告之间不存在建设施工合同关系和监理关系，现在原告的房屋出现质量问题，完全应由赵某乙个人承担全部 ...

第二组登封市X路管理局代表路权(业主)单位郑某市X路管理局同登封市X路工程处签订的施工合同，证明涉案路段属于省道，其路权单位为郑某市X路管理局，案发时， 施工路面，范某山受伤，经抢救无效死亡，事故发生时范某山未戴安全头盔。该事故经登封市公安局交通巡逻警察大队公交认字[2009]第x号道路交通认定书认定 ...

通知书》、《利用亚洲开发银行贷款湖南省山丘区城市防洪项目娄底市城中圈涟水段土建工程施工合同》（2007年1月），拟证明湖南省水利水电第一工程公司依法中标并 以上缴管理费200万元的形式，借用第三人水利水电公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证书，并借用第三人水利水电公司的名义参与娄底市涟水河 ...