过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月10日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房， 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月6日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房 征收管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月12日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房， 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月3日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房 征收管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月26日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房， 管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

过业主收房。 经审理查明：原、被告双方于2007年6月5日签订《商品房买卖合同》(合同编号：x)，其中第三条、第四条约定原告购买被告预售的商品房 征收管理办法》（以下简称《管理办法》），自2007年10月1日起，房地产开发商开工进行工程建设应按照《管理办法》缴纳城市配套费；2007年10月1日前已领取 ...

违约责任。 经再审查明，一九九三年四月二十一日，奉安公司与广厦公司签订一份《商品房买卖合同》，约定：广厦公司将位于海口市X路军区门诊部明月楼宾馆西侧(详细 公司是真正的房屋开发商。 另查明，1993年3月30日鹏达公司的法定代表人刘晨以立达公司的名义同广厦公司签订商品房购销合同，该合同除房屋每平方米 ...

、被告签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 ...

原、被告签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身 小火车导轨和固定车位停车场。 被上诉人认为康王商业城商铺的装饰标准、设施设备与合同约定的标准不相符，但被上诉人没有提出评估依据或所受损失的依据。 原审 ...

、被告签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身 是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 ...