7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 、18#、19#、20#及幼儿园的规划验收合格时间为2009年9月16日，而我们双方签订的商品房买卖合同中约定“小区竣工验收”与此不管是字面上，还是 ...

7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 、18#、19#、20#及幼儿园的规划验收合格时间为2009年9月16日，而我们双方签订的商品房买卖合同中约定“小区竣工验收”与此不管是字面上，还是 ...

7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 、18#、19#、20#及幼儿园的规划验收合格时间为2009年9月16日，而我们双方签订的商品房买卖合同中约定“小区竣工验收”与此不管是字面上，还是 ...

7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 、18#、19#、20#及幼儿园的规划验收合格时间为2009年9月16日，而我们双方签订的商品房买卖合同中约定“小区竣工验收”与此不管是字面上，还是 ...

7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 应当在商品房交付之日前完成，也就是商品房自身的竣工验收，而博大豪世置业公司认为小区竣工验收就是规划验收不当。1、我国所有房地产管理法规从来没有“小区 ...

7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、20#及幼儿园工程颁发了焦作市建设工程规划验收合格证。经被告提供资料报产权登记机关备案后，2010年1 、18#、19#、20#及幼儿园的规划验收合格时间为2009年9月16日，而我们双方签订的商品房买卖合同中约定“小区竣工验收”与此不管是字面上，还是 ...

应当按照合同第十五条的约定执行。（2）焦作市建设工程规划验收合格证、建设工程档案合格证。证明小区的竣工验收日期是2009年9月16日。（3）华苑 其不存在违约，不应该承担违约责任。 另查明，2009年9月16日，焦作市城市规划管理局给被告开发的华苑新城7#、8#、9#、13#、14#、18#、19#、 ...

8、建设用地规划许可证（济镇规地字【2006】第X号）和《村镇规划选址意见书》审批单（济镇规地字【2006】第X号）各一份；9、克井镇人民政府 X路专用线代维修合同；2008年11月签订建设工程合同；以上合同或协议均是以强达货场名义签订。北乔庄村X路专用线工程竣工并经验收后，经强达货场申请，北乔庄村X ...

买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。诉讼中，银基公司已完成竣工验收备案，正在准备进行初始登记，银基公司将初始登记所需的证明文件提交产权 商品房买卖合同》、国有土地使用证、建设工程规划许可证及通知书、沈某市消防局建筑工程消防验收意见书、入住通知书、交房延期赔偿单、竣工验收备案书、《关于住宅、公建（ ...

买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。诉讼中，银基公司已完成竣工验收备案，正在准备进行初始登记，银基公司将初始登记所需的证明文件提交产权 商品房买卖合同》、国有土地使用证、建设工程规划许可证及通知书、沈某市消防局建筑工程消防验收意见书、入住通知书、交房延期赔偿单、竣工验收备案书、《关于住宅、公建（ ...