军区信阳经济适用住房营建办公室诉称，2004年9月11日，原告与被告签订《建设工程施工合同》约定将位于河南信阳市X路X号“军韵花园”二期X号楼建设工程施工 引起，根据双方签订的《房屋建筑工程质量保修书》第三条第一款约定承包人应当接到保修通知7日内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托他人 ...

9＃楼建设工程施工项目承包给该公司进行施工，同时签订《房屋建筑工程质量保修书》，但上述工程完成并交付后，连续出现外墙、屋面、窗台漏水及渗水等问题，此系建筑施工过程中房屋防水工程质量瑕疵所引起，根据《保修书》第三条一款约定承包人应当在接到保修通知7日内派人保候，承包人不在约定期限内派人保修，发包人 ...

）。 委托代理人刘建华，江苏徐州红杉树律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）泰州市建设工程有限公司，住所地泰州市X路X号。 法定代表人鞠某某，该公司经理。 委托 保修办法》均规定，我国实行房屋建筑工程质量保修制度。其中，地基基础工程和主体结构工程的保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。该规定 ...

的《市林木种苗繁育中心裙楼整体移交书》、《林木种苗繁育中心裙楼房屋建筑工程质量保修书》、《验收会议纪要》，2006年3月26日之前，表明林业局曾 依据，依法不能成立。首先，原、被告双方并不具有“发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的一致意思表示，其理由有两点：1 ...

应当承担损害赔偿责任。”根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》第四条的规定：“房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修 元及由此产生的鉴定费用x元，符合法律规定，该院予以支持。关于××房地产公司要求××建筑公司赔偿9#楼装修损失x元，因其证据不足，该诉求该院不予支持。 ...

应当承担损害赔偿责任。”根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》第四条的规定：“房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修 元及由此产生的鉴定费用x元，符合法律规定，该院予以支持。关于××房地产公司要求××建筑公司赔偿9#楼装修损失x元，因其证据不足，该诉求该院不予支持。 ...

合同约定，最长保修期为5年，质量保修金不计银行利息。根据房屋建筑工程质量保修办法第八条规定，房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。本案 内扣除。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害费赔偿责任。○4质量保修金的支付：本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款 ...

）。 委托代理人刘建华，江苏徐州红杉树律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）泰州市建设工程有限公司，住所地泰州市X路X号。 法定代表人鞠某某，该公司经理。 委托 保修办法》均规定，我国实行房屋建筑工程质量保修制度。其中，地基基础工程和主体结构工程的保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。该规定 ...

工程款按同期银行贷款利率向亮城公司支付逾期付款违约金；(三)二建公司返还亮城公司质量履约保证金10万元。判决宣告后，双方均未上诉，判决书确定二建公司应当履行的 的事实一致外，本院另查明:《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定：在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：(四)电气管线、给排水管道、 ...

条（结算方式及期限）约定完工后30天内结清全部款项，留5％质保金，一年期满无质量缺陷无息返还。2007年9月4日，北京振业林建筑工程有限公司亦庄 证明是万东海与杨某某伪造的证据，一审法院有关质保期已过的认定不符合房屋建筑工程质量保修办法的规定”的上诉请求和理由不予采纳。振业林公司在一审法庭辩论终结前未 ...