没有资质条件的李某，违反了《中华人民共和国公路法》第某十四条及国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第某十五条第（一）款、第（三）款，第某十八条 的解释》 第某条第某款第（一）项建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第某十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质 ...

计37万元，工程某工合格付32％计59.34万元，留3％的保修金”，“如果质量不合格，由乙方自负全部责任和承担一切经济损失”，“出现伤、残、亡事故均由乙方承担 2、从巫传德等三个实际施工人的身份看，被告并未对其承包的建设工程某出项目管理和工程某术员。巫传德在2000年6月17日到2002年10月10日 ...

封顶。之后原告施工的金源国际大厦A楼、B楼、裙楼主体陆续被上海市建设工程质量监督总站核验为优良。1997年3月原告开始陆续停工，并退出了施工现场。1997 》第八条、第九十四条第(三)项、第(四)项之规定，判决如下： 一、原告上海市住益建设发展总公司与被告上海金源房地产有限公司于1994年6月8日签订 ...

开发有限公司、监理单位平顶山市科正工程建设监理有限公司、质量监督单位平顶山市建设工程质量监督站多次向东辉公司和瑞阳公司下发质量监督整改通知单、姚电生活小区 金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4515元，原告焦某某承担3975 ...

，二建公司对地槽、图纸等进行了变更，但未经原设计单位同意，因质量问题新蔡县建设工程质量监督站先后三次下发停建通知，一次整改通知、一次查处通知，朱 建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程合格的，可以参照合同约定结算工程价款。故原告要求被告县水工机械厂支付工程款x元的诉讼请求， ...

笔录等在卷为证。 本院认为：长铝公司与一建公司郑州分公司签订的建设工某施工某同不违反法律规定，为有效合同。合同签订后，双方按约定组织施工。由于长铝 难以履行。对此，双方均有责任。长铝公司作为建设方不按约定和行业相关工某质量管理程序操作，应负主要责任。一建公司郑州分公司按照约定于每月25日前将已完成的 ...

，另案已作出处理。 第二组证据包括：1、1996年5月21日，上海市建设工程招标投标管理办公室签证的编号为1－I（略）的施工中标通知书，说明系争桩基 争工程完成整改后向质监站报核验；3、河南岩土公司于1996年7月向虹口区建设工程质量监督站反馈的关于裕群公寓施工的整改报告及检查某告；4、河南岩土公司于 ...

是新城花园的开发商。 9、建设工程质量监督书，证明被某太行伟业公司是新城花园的开发商。 经质证，二被某对原告提交的证据1目标管理责任书的真实性无异议， 给付原告5000元奖金。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、第二十六条之规定，判决如下： 一、被某河南某 ...

元、张小牛工资人民币3000元、审计费用人民币8275元，因被告自身原因造成工程质量问题，原告支付了返修费用人民币x.85元，共计人民币x.85元。 证据七 进行审核，然后委托付款；关于材料款支付需要庭后审核。 证据八、湖南省建设工程项目管理咨询有限公司于2007年1月27日作出的《关于银泰百合某园X ...

齐全；各施工部位外部观感符合设计及施工规范要求；X玻璃幕墙复建工程质量评定合格；并报上海徐汇区建设工程质量监督站备案。2006年9月14日，上海市徐汇区建设 《中华人民共和国建筑法》及《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，工程保修期应当从工程竣工验收合格之日起计算，系争工程验收合格日期2006年7月28 ...