遇到不可抗力情形的主张不能成立。长沙市人民政府办公厅下发的《关于进一步加强我市建筑节能工作的通知》不能成为运通公司作为不可抗力的抗辩；四、《商品房买卖合同》 监理、勘察、设计、施工、建设单位在竣工验收表上签署“同意竣工验收”意见的时间为2006年11月28日。根据国务院《建设工程质量管理条例》第十六条 ...

免除逾期交房违约责任没有法律依据；二、长沙市人民政府办公厅《关于进一步加强建筑节能工作的通知》发布时间为2006年8月8日，运通公司亦于同年8、9月对“运 ；逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意， ...

遇到不可抗力情形的主张不能成立。长沙市人民政府办公厅下发的《关于进一步加强我市建筑节能工作的通知》不能成为运通公司作为不可抗力的抗辩；四、《商品房买卖合同》 监理、勘察、设计、施工、建设单位在竣工验收表上签署“同意竣工验收”意见的时间为2006年11月28日。根据国务院《建设工程质量管理条例》第十六条 ...

房违约责任没有法律依据；三、运通公司按长沙市人民政府办公厅《关于进一步加强建筑节能工作的通知》发布时间为2006年8月8日，运通公司亦于同年8、9月对“运通 ；逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意， ...

房违约责任没有法律依据；三、运通公司按长沙市人民政府办公厅《关于进一步加强建筑节能工作的通知》发布时间为2006年8月8日，运通公司亦于同年8、9月对“运通 ；逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意， ...

免除逾期交房违约责任没有法律依据；二、长沙市人民政府办公厅《关于进一步加强建筑节能工作的通知》发布时间为2006年8月8日，运通公司亦于同年8、9月对“运 ；逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意， ...

遇到不可抗力情形的主张不能成立。长沙市人民政府办公厅下发的《关于进一步加强我市建筑节能工作的通知》不能成为运通公司作为不可抗力的抗辩；四、《商品房买卖合同》 监理、勘察、设计、施工、建设单位在竣工验收表上签署“同意竣工验收”意见的时间为2006年11月28日。根据国务院《建设工程质量管理条例》第十六条 ...

侪新公司对真实性没有异议，对证人证言的内容有异议，认为该证人系XXXX公司的工作人员，与该公司有利害关系，其证言不具有证明某力。本院认为，因该 到场履行保修责任，并由侪新公司另行委托其他单位代替XXXX公司施工承担保修责任的情况累计三次以上，XXXX公司的全部质保金不予返还而作为对侪新公司的赔偿。同时 ...

日。若张某某连续三期或累计六期未按时或全额履行义务，光大银行花园路支行有权要求张某某提前清偿全部贷款本息。张某某如未按约定时间还款，光大银行花园路支行 花园路支行暂时保管此车一是为了催促张某某还款，二是保证抵押物在以后的执行工作中能够顺利交由法院处理，保证债权的实现；光大银行花园路支行在收车时并未承诺 ...

的待遇；4。判令被上诉人补发从1999年10月起至起诉月，每月退休养老金累计的金额。 被上诉人佛山市南海区劳动和社会保障局未在法定期限内进行答辩。 经 参加工作之日起计算”的规定，被上诉人对上诉人作出关于上诉人前后两次参加工作的时间，不能合并计算工龄的答复正确，应予维持。同时，被上诉人作出决定：临时工 ...